内部承包工程协议

甲方：_________
乙方：_________
甲方将_________工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，经双方讨论认可，达成如下协议：
一、工程名称：_________
二、工程地点：_________
三、甲方责任：
　　　　1、甲方负责办理施工项目各种手续。
　　　　2、负责乙方施工的各种机械设备。
　　　　3、帮助解决工程上的疑难问题。
　　　　4、督促乙方搞好安全。
　　　　5、帮助乙方办理竣工验收的各种施工手续。
四、乙方责任：
　　　　1、完成业主与建设方签订的施工合同。
　　　　2、负责工程上的人事、质量、安全及税收。
　　　　3、负责工地上的资金支配权。
　　　　4、负责工地上的机械设备管理与维修。
五、核算：
　　本公司各工地单独核算、亏盈自负，建设方所付工程款甲方不能私自动用。工地所发生的费用由承包人负责。
六、资金与帐务管理
　　各工地上交总价款的配合费_________％，属公司行政管理人员的工资费用。
七、缴款时间：
　　各工地不管建设方欠款多少，必须分两次收完，主体实付一半，初验前必须付清。
八、工程验收：
　　乙方必须注意工程质量、安全，作到百年大计，质量第一的原则，服从甲方行政管理，接受甲方对质量、安全的监督检查。
九、资料：
　　乙方房屋竣工后，必须交一套完整的竣工资料及备案证由公司保管。
十、本协议一式四份，双方各2份。
甲方（签章）：_________　　　　　　　　乙方（签章）：_________
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

一、定义与解释
　　　　第一条　定义，本合同（按下文所定义的）中的下列词和用语，除文中另有要求者外，应具有本条所赋予的含义：
　　　　　　　　1．1　雇主是指本合同所指明的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人，但除非承包商同意，不包括此当事人的任何受让人。本合同中的雇主为_________（填入名称）。
　　　　　　　　1．2　承包商是指其投标书已为雇主接受的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人，但除非雇主同意，不指此当事人的任何受让人。本合同中的承包商为_________（填入名称）。
　　　　　　　　1．3　分包商是指本合同中指定作为分包工程某一部分的分包商的任何当事人，或由工程师同意已将工程的某一部分分包给他的任何当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指此当事人的任何受让人。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　1．4　工程师是指雇主为本合同目的而指定作为工程师，或由雇主随时指定并书面通知承包人要为本合同的目的替代上述指定的工程师以工程师身份行事的工程师。本合同中的工程师是指_________（填入名称）。
　　　　　　　　1．5　工程师代表是指由工程师根据本合同随时指定的人员。
　　　　　　　　1．6　合同是指合同条款及其附件，包括说明书、图纸、规范、工程量表、投标书、中标函、合同协议书，以及其他明确列入中标函或合同协议书（如已完成）中的此类进一步的文件。
　　　　　　　　1．7　规范是指合同中包括工程规范，以及根据第95条规定的或由承包商提出并经工程师批准的对规范的任何修改或增补。
　　　　　　　　1．8　图纸是指工程师根据合同规定向承包商提供的所有图纸、计算书和类似性质的技术资料，以及由承包商提供并经工程师批准的所有图纸、计算书、样品、图样、模型、操作和维修手册以及类似性质的其他技术资料。
　　　　　　　　1．9　工程量表是指构成投标书一部分的已标价的以及完成的工程量表。
　　　　　　　　1．10　投标书是指承包商根据合同的各项规定，为工程的实施、完成和任何缺陷的修补，向雇主提出并为中标函接受的报价书。
　　　　　　　　1．11　中标函是指雇主对投标书的正式书面接受。
　　　　　　　　1．12　合同协议书是指本合同第26条所述的合同协议书。
　　　　　　　　1．13　投标书附件是指附于本合同之后并包括在投标书格式内的附件。
　　　　　　　　1．14　开工日期是指承包商接到工程师根据本合同发出开工通知书的日期。
　　　　　　　　1．15　竣工时间是指合同规定从工程开工日期算起到工程或其任何部分或区段施工结束并且通过竣工检验的时间。
　　　　　　　　1．16　竣工检验指合同规定的或由工程师与承包商另行商定的检验，这些检验是由承包商在雇主对工程或其任何部分区段接收之前进行的。
　　　　　　　　1．17　移交证书是指依据第93条颁发的证书。
　　　　　　　　1．18　合同价格是指中标函中写明的按照合同规定，为了工程的实施、完成及其任何缺陷的修补应付给承包商的金额。
　　　　　　　　1．19　保留金是指雇主根据第92．2（a）规定留存的所有金额的总和。
　　　　　　　　1．20　工程是指永久工程和临时工程或视情况为二者之一。
　　　　　　　　1．21　永久工程是指根据合同将实施建造的永久工程包括工程设备。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　1．22　临时工程是指在工程实施、完成和修补其任何缺陷时需要或有关的所有各种临时工程，但承包人的设备除外。
　　　　　　　　1．23　工程设备是指预定构成或构成永久工程一部分的机械、仪器以及类似设备。
　　　　　　　　1．24　承包商的设备是指在工程实施、完成及其缺陷修补中所需要的全部装置和任何性质的物品，但不包括预定构成或构成永久工程一部分的设备、材料或其他物品。
　　　　　　　　1．25　区段是指在合同中具体指定作为一个区段的工程的一部分。
　　　　　　　　1．26　现场是指由雇主提供的用于进行工程施工的场所以及在合同中可能明确指定为现场组成部分的任何其他场所。
　　　　　　　　1．27　费用是指在现场之内或之外已正当发生或将要发生的全部费用，包括管理费和应合理分摊的其他费用，但不包括任何利润补贴。
　　　　　　　　1．28　日是指历法日。
　　　　　　　　1．29　外币是指工程所在国之外的任一国家的货币。
　　　　　　　　1．30　书面函件是指任何手写、打字或印刷的通讯，包括电传、电报和传真。
　　　　第二条　解释
　　　　　　　　2．1　凡指当事人或当事人各方的词应包括公司和企业以及任何具有法定资格的组织。
　　　　第三条　单数和复数
　　　　　　　　3．1　仅表明单数形式的词也包括复数含义，视合同上下文需要而定，反之亦然。
　　　　第四条　通知、同意、批准、证明和决定
　　　　　　　　4．1　在合同条款中，无论何处述及由任何人发出或颁发任何通知、同意、批准、证明或决定，除另有说明者外，均指书面的通知、同意、批准、证明或决定，而通知、证明或决定字样均应据此解释。对于任何此类同意、批准、证明或决定都不应被无故扣压或拖延。
二、合同的内容和范围
　　　　第五条　一般规定
　　　　　　　　5．1　本合同的内容和范围详细规定在本合同的附件当中，包括本工程的施工、建成和维护，除本合同另有规定者外，还包括提供本合同指定或从本合同中合理地推知需要提供的为本工程的施工、建成和维护所需的一切劳力、材料、施工设备、临时性工程和不论临时性或永久性的各物。
　　　　第六条　承包商的工作范围
　　　　　　_________。
　　　　第七条　雇主的工作范围
　　　　　　_________。
三、工程师及工程师代表
　　　　第八条　工程师的职责和权力
　　　　　　　　8．1　工程师应履行合同规定的职责。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　8．2　工程师可行使合同中规定的或者合同中必然隐含的权力。但是，如果根据雇主任命的工程师的条件，要求工程师在行使上述权力之前，应得到雇主的具体批准，则此类要求的细节应在本合同予以表明。否则，即应视为工程师在行使此类权力时均已事先经雇主批准。
　　　　　　　　8．3　除在合同中明确规定外，工程师无权解除合同规定的承包商的任何义务。
　　　　第九条　工程师代表
　　　　　　　　9．1　工程师代表应由工程师任命并对工程师负责，应该履行和行使由工程师根据第9．2、9．3款可能授予他的职责和权力。
　　　　　　　　9．2　工程师可以将赋予他自己的职责和权力委托给工程师代表并可随时撤回此种委托。任何此类委托或撤回均应采取书面形式，并且在其副本送达雇主和承包商之后，始得发生效力。
　　　　　　　　9．3　由工程师代表按工程师的委托向承包商发出的任何信函均与工程师发出的信函具有同等效力。但：
　　　　　　　　　　（a）因为工程师代表的失误，未曾对任何工作、材料或工程设备发出否定意见，不应影响工程师对该工作、材料或工程设备提出否定意见，并发出进行改正的指示的权力；
　　　　　　　　　　（b）若承包商对工程师代表的任何函件有任何质疑，他可将该问题提交给工程师，工程师应对此信函的内容进行确认，否定或更改。
　　　　　　　　9．4　工程师或工程师代表可任命任意数量的人员协助工程师代表履行合同规定的职责，工程师代表应将此类人员的姓名、职责和权力范围通知承包商。上述助理无权对承包商发布任何指示，除非此类指示对他们行使助理的职责和确保他们根据合同规定材料、工程设备或工艺质量进行验收是必不可少的，任何助理为此目的的发出的任何指示均应视为工程师代表发出的指示。
　　　　第十条　书面指示
　　　　　　　　10．1　工程师应以书面形式发出指示，若工程师认为由于某种原因有必要以口头形式发出任何此类指示，承包商应遵守该指示。工程师可在该指示执行之前或之后，用书面形式对其口头指示加以确认，在这种情况下应认为此类指示是符合本款规定的。若承包商在7天内以书面形式加以否认，则此项指示应视为是工程师的指示。本条规定应同样适用于工程师代表和任何根据合同任命的工程师的或工程师代表的助理发出的指示。
　　　　第十一条　工程师应行为公正
　　　　　　　　11．1　凡按照合同规定要求工程师自行：
　　　　　　　　　　（a）表明他的决定、意见或同意，或#p#分页标题#e#
　　　　　　　　　　（b）表示他的满意或批准，或
　　　　　　　　　　（c）确定价值，或
　　　　　　　　　　（d）采取可能影响雇主或承包商的权利和义务的行动时，他应在合同条款规定内，并兼顾所有条件的情况下，做出公正的处理。任何此类决定、意见、赞同，表示满意或批准、确定的价值或采取的行动，均可按合同规定予以公开、复查或修正。
四、转让与分包
　　　　第十二条　合同转让
　　　　　　　　12．1　没有雇主的事先同意，承包商不得将合同或合同的任何部分，或合同中或合同名下的任何利益或好处进行转让，但下列情况除外：
　　　　　　　　　　（a）按合同规定应支付或将支付的以承包商的银行为受款人的费用，或者
　　　　　　　　　　（b）把承包商从任何责任方那里获得免除其责任的权利转让给承包商的保险人。
　　　　第十三条　分包
　　　　　　　　13．1　承包商不得将整个工程分包出去。除合同另有规定外，没有工程师的事先同意，承包商不得将工程的任何部分分包出去。任何此类同意均不应解除合同规定的承包商的任何责任或义务，承包商应将任何分包商、分包商的代理人、雇员或工人的行为、违约或疏忽，完全视为承包商自己及其代理人、雇员或工人的行为、违约或疏忽一样，并为之负完全责任。但对下列情况承包商无需取得同意：
　　　　　　　　　　（a）提供劳力，或
　　　　　　　　　　（b）根据合同的规定采购材料，或
　　　　　　　　　　（c）合同中已被指定的分包商对工程的任何一部分进行分包。
　　　　第十四条　分包商义务的转让
　　　　　　　　14．1　当分包商在所进行的工作，或其提供的货物、材料、工程设备或服务等方面，为承包商承担了合同规定的缺陷责任期限结束后的任何期间须继续承担的任何连续义务时，承包商在根据雇主的要求和由雇主承担费用的情况下，在缺陷责任期满之后的任何时间，将上述未终止的此类义务的权益转让给雇主。
五、合同文件
　　　　第十五条　语言和法律
　　　　　　　　15．1　拟定合同文件的语言为_________（填入语言名称），其主导语言为_________（如果有二种以上的语言时）
　　　　　　　　15．2　适用于本合同并据以对合同进行解释的法律为在_________国家生效的法律。
　　　　第十六条　合同文件的优先次序
　　　　　　　　16．1　构成合同的文件被认为是互为说明的，但在发生分歧时，则应由工程师对此作出解释或校正，工程师并应就此向承包商发布有关指示，在此情况下，除合同另有规定外，构成合同的文件的优先次序为：#p#分页标题#e#
　　　　　　　　　　（a）合同协议书；
　　　　　　　　　　（b）中标函；
　　　　　　　　　　（c）投标书；
　　　　　　　　　　（d）本合同；
　　　　　　　　　　（f）规范和图纸；
　　　　　　　　　　（g）构成合同的其他文件。
　　　　第十七条　图纸和文件的保管与提供
　　　　　　　　17．1　图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包商两套复制件。承包商需要更多复制件时，其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要，承包商在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时，承包商应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。
　　　　　　　　17．2　承包商应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。此外，承包商应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。
　　　　　　　　17．3　上述提供给承包商的或由承包商提供的图纸的一套复印件应由承包商保留在现场，该套图纸应可随时提供给工程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。
　　　　第十八条　进展中断
　　　　　　　　18．1　如果工程师未在合理时间内发出进一步的图纸和指示并有可能造成工程计划和施工的延误或中断时，承包商应向工程师呈交通知书，并同时向雇主呈交副本。该通知书应包括所需的图纸或指示，需要的原因和时间，以及如果延误会使工程误期或中断等详细说明。
　　　　第十九条　图纸误期和误期的费用
　　　　　　　　19．1　在任何情况下，如因工程师未曾或不能在一合理时间内发出承包商按18．1款发出和通知书中已说明了的任何图纸或指示，而使承包商蒙受误期和／或招致费用的增加时，则工程师在与雇主和承包商作出必要的协商后，应作出如下决定：
　　　　　　　　　　（a）根据合同规定，给予承包商延长工期的权利，和变更原合同的权利。
　　　　　　　　　　（b）需增加到合同价格上去的此类费用的数额，应相应地通知承包商，并将一份副本呈交雇主。
　　　　第二十条　承包商未能提交图纸
　　　　　　　　20．1　如果工程师未曾或不能发生任何图纸或指示的全部或部分原因是由于承包商未能按合同的要求提交图纸、规范或其他文件，则工程师在根据第19．1款规定作出决定时，应将承包商的这一失误考虑在内。#p#分页标题#e#
　　　　第二十一条　补充图纸和指示
　　　　　　　　21．1　为使工程合理而正确地施工和竣工，以及为修补其中的任何缺陷，工程师应有权不断向承包商发出此类补充图纸和指示。承包商应贯彻执行并受其约束。
　　　　第二十二条　由承包商设计的永久工程22．1　凡合同中明文规定应由承包商设计部分永久工程时，承包商应将下列文件提交工程师批准：
　　　　　　　　　　（a）为使工程师对该项设计的适用性和完备性感到满意所必须的图纸、规范、计算结果及其它材料，以及
　　　　　　　　　　（b）使用和维修手册连同竣工后永久工程图纸，这些资料须足够地详细，以使雇主能够对采用该设计的永久工程进行使用、维护拆卸、重新装配和调整。在此类使用和维修手册连同竣工图纸未提交并获得工程师批准之前，不能认为该工程已经竣工并可按合同规定进行接收。
　　　　第二十三条　责任不受批准影响
　　　　　　　　23．1　工程师根据合同规定进行的批准，不应解除合同中规定的承包商的任何责任。
六、一般义务
　　　　第二十四条　承包商的一般责任
　　　　　　　　24．1　承包商应按照合同各项规定，以应有的精心和努力，在合同规定的范围内对工程进行设计、施工和竣工，并修补其任何缺陷。承包商应为该工程的设计、施工和竣工以及为修补其任何缺陷而提供所需的不管是临时的还是永久的全部的工程监督、劳务、材料、工程设备、承包商所用设备以及其他物品，只要提供上述物品的必要性在合同内已有规定或可以从合同中合理地推论得出。
　　　　第二十五条　现场作业和施工方法
　　　　　　　　25．1　承包商应对所有现场作业和施工方法的完备、稳定和安全负全部责任。承包商对不是由他编制的永久工程的设计或规范或者任何临时工程的设计或规范不应承担责任。凡是合同中明确规定由承包商设计的部分永久工程，尽管有工程师的任何批准，承包商应对该部分工程负全部责任。
　　　　第二十六条　合同协议
　　　　　　　　26．1　在被邀请签约时，承包商应同意签订并履行合同协议书，该协议书的拟定和签订费用由雇主负担。
　　　　第二十七条　履约保证
　　　　　　　　27．1　承包商应在收到中标函之后28天内，按投标书附件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给雇主。当向雇主提交此保函时，承包商应将这一情况通知工程师。提供的担保机构须经雇主同意。除非合同另有规定外，执行本款时所发生的费用由承包商负担。
　　　　第二十八条　履约保证的有效期#p#分页标题#e#
　　　　　　　　28．1　在承包商根据合同完成施工和竣工，并修补了任何缺陷之前，履约保证将一直有效。但在根据本合同发出缺陷责任证书之后，即不应对该担保提出索赔，并应在上述缺陷责任证书发出后14天内将该保函退还给承包商。
　　　　第二十九条　根据履约保证的索赔
　　　　　　　　29．1　在任何情况下，雇主在按照履约担保提出索赔之前，皆应通知承包商，说明导致索赔的违约性质。
　　　　第三十条　现场视察
　　　　　　　　30．1　在承包商提交投标书之前，雇主应向承包商提供由雇主或雇主代表根据有关该工程的勘察所取得的水文地质资料，但是承包商应对他自己对上述资料的解释负责。
　　　　　　　　30．2　应当认为承包商在提交投标书之前，已对现场和其周围环境及与之有关的可用资料进行了视察和检查，并对以下几点在费用和时间方面的可行性感到满意：
　　　　　　　　　　（a）现场的形状和性质，包括地质条件；
　　　　　　　　　　（b）水文的和气候的条件；
　　　　　　　　　　（c）为工程施工和竣工以及修补其任何缺陷所需的工作和材料的范围和性质；
　　　　　　　　　　（d）进入现场的手段以及承包商可能需要的食宿条件。应当认为承包商的投标书是以雇主提供的可利用的资料和承包商自己进行的上述视察和检查为依据的。
　　　　第三十一条　投标书的完备性
　　　　　　　　31．1　应当认为承包商对自己的投标书以及工程量表中开列的各项费率和价格的正确性与完备性是满意的，除非合同中另有规定，所有这些应包括了他根据合同应当承担的全部义务，包括有关物资、材料、工程设备或服务的提供或者为意外事件准备的临时金额，以及该工程的正确实施、竣工和修补其任何缺陷所必须的全部有关事宜。
　　　　第三十二条　不利的外界障碍或条件
　　　　　　　　32．1　在工程施工过程中，承包商如果遇到了外界障碍或条件，在他看来这些障碍和条件是一个有经验的承包商也无法预见到的，则承包商应立即就此向工程师提出有关通知，并将一份副本呈交雇主。收到此类通知后，如果工程师认为这类障碍或条件是一个有经验的承包商无法合理地预见到的，在与雇主和承包商协商之后，应决定：
　　　　　　　　　　（a）按合同规定，给予承包商延长工期的权力，和
　　　　　　　　　　（b）确定因遇到此类障碍或条件可能会使承包商发生的任何费用额，并将该费用额加到合同价格上。工程师应将上述决定相应地通知承包商，另将一份副本呈交雇主。此类决定应将工程师可能签发给承包商的与此有关的任何指示，以及在无工程师具体指示的情况，承包商可能采取的并可为工程师接受的任何合理恰当的措施考虑在内。#p#分页标题#e#
　　　　第三十三条　遵照合同工作
　　　　　　　　33．1　除法律上或实际上不可能做到者外，承包商应严格按照合同进行工程施工和竣工，并修补其任何缺陷，以达到工程师满意的程度。在涉及或关系到该工程的任何事项上，无论这些事项在合同中写明与否，承包商都要严格遵守与执行工程师的指示。承包商应当只从工程师处取得指示，或根据第8．11条的规定，从工程师代表处取得指示。
　　　　第三十四条　提交在合同规定的时间内进度计划
　　　　　　　　34．1　承包商应当在中标函签发日之后，以工程师规定的适当格式和详细程序，向工程师递交一份工程进度计划，以取得工程师的同意。无论工程师何时需要，承包商还应以书面形式提交一份对其进行工程施工所拟采用的安排和方法的总说明，以供参考。
　　　　　　　　34．2　无论何时，如果工程师认为，工程的实际进度不符合第34．1款中已经同意的进度计划时，承包商应根据工程师的要求提出一份修订过的进度计划，表明为保证工程按期竣工而对原进度计划所作的修改。
　　　　第三十五条　提交现金流量估算
　　　　　　　　35．1　在中标函签发日之后，承包商应按季度向工程师提交承包商根据合同将有权得到的全部支付的详细现金流通量估算，以供其参考。此后，若工程师提出要求，承包商还应按季度提供修订的现金流通量估算。详细的现金流通量估算提交的时间应为_________天。
　　　　第三十六条　不解除承包商的义务或责任
　　　　　　　　36．1　向工程师提交并经其同意的上述进度计划或提供的上述一般说明或现金流通量估算，并不解除合同规定的承包商的任何义务或责任。
　　　　第三十七条　承包商的监督
　　　　　　　　37．1　只要工程师认为是为正确履行合同规定的承包商义务所必需的，承包商应在工程的施工期间及其后提供一切必要的监督。承包商或经工程师批准的一位合格的并授权的代表应用其全部时间对该工程进行监督。上述批准可由工程师随时撤回。该授权代表应代表承包商接受工程师的指示，或根据第8～11条的规定接受工程师代表的指示。
　　　　　　　　37．2　如果工程师撤回了对代表的批准，承包商在接到此类撤回通知后，考虑到下述条款中提及的撤换人员的要求，在实际可能的限度内应尽快将该代表调离该工程，以后也不得再雇用该人员担任该工程的任何职务，而代之以经工程师批准的另一代表。
　　　　第三十八条　承包商的雇员
　　　　　　　　38．1　承包商应向现场提供与工程施工和竣工以及修补其任何缺陷有关的下述人员：#p#分页标题#e#
　　　　　　　　　　（a）熟悉他们各自行业的、有经验的技术助理及有能力对工程进行正确监督的工长和领班，以及
　　　　　　　　　　（b）为使承包商适当并按期履行合同义务所需要的此类熟练的、半熟练的技工和非技术工人。
　　　　　　　　38．2　工程师应有权反对并要求承包商立即从该工程中撤掉由承包商提供的而工程师认为是渎职者或不能胜任工作或玩忽职守的任何人员，以及工程师从其他方面考虑认为不宜留在现场的人员，而且无工程师的同意不得允许这些人员重新从事该工程的工作。从该工程撤走的任何此类人员，应尽快予以更换。
　　　　第三十九条　测定并标示
　　　　　　　　39．1　承包商应对下述工作负责：
　　　　　　　　　　（a）根据工程师书面给定的原始基准点、基准线和参考标高，对工程进行准确的放线。
　　　　　　　　　　（b）上述规定的工程所有部分的位置、标高、尺寸及其准线的正确性。
　　　　　　　　　　（c）提供与上述工作有关的一切必要的仪器、装置和劳务。在工程施工期间的任何时候，如果工程任何部分的位置、标高、尺寸或基准线出现任何差错，当工程师要求对此进行纠正时，承包商应以自己的费用纠正此类差错，以使工程师满意。若此类差错是由工程师以书面形式提供的不正确数据所致，则工程师应根据第84条的规定决定增加合同价格，并相应地通知承包商，同时将一份副本呈交雇主。
　　　　　　　　39．2　工程师对任何放线工作或任何基准或标高的检查均不能在任何方面解除承包商对上述各项的精度所负的责任，承包商应仔细保护和保留好一切水准点、视准轨、测桩和工程放线所用的其他物件。
　　　　第四十条　钻孔和勘探开挖
　　　　　　　　40．1　在工程施工过程中的任何时间内，如果工程师要求承包商钻孔，或进行勘探开挖，则应根据第83条规定以指示形式下达这一要求。但工程量表中已经包括了涉及此类工作的项目或备用金额者除外。此类勘探开挖应被认为包括疏浚。
　　　　第四十一条　安全、保卫和环境保护
　　　　　　　　41．1　在工程施工、竣工及修补其任何缺陷的整修过程中，承包商应当：
　　　　　　　　　　（a）高度重视所有授权驻在现场的人员的安全，并保持现场和工程的井然有序，以免发生人身事故；
　　　　　　　　　　（b）为了保护工程，或为了公众的安全和方便，或为了其他原因，在确有必要的时间和地点，或在工程师或任何有关当局提出要求时，自费提供并保持一切照明、防护、围栏、警告信号和看守；以及#p#分页标题#e#
　　　　　　　　　　（c）采取一切合理的步骤，以保护现场及其附近的环境，并避免由其施工方法引起的污染、噪声或其他后果对公众造成人身或财物方面的伤害或妨碍。
　　　　第四十二条　雇主的责任
　　　　　　　　42．1　根据第66条的规定，如果雇主用自己的工作人员在现场工作，在这方面他应当：
　　　　　　　　　　（a）对所有授权在现场的人员的安全负全面责任；以及
　　　　　　　　　　（b）保持现场的井然有序，以防对这些人员造成危险。
　　　　　　　　42．2　如果根据第66条的规定，雇主在现场还雇用其他承包商时，雇主应同样地要求这些承包商在安全和避免危险方面负同样责任。
　　　　第四十三条　工程的照管
　　　　　　　　43．1　从工程开工日期起直到颁发整个工程的移交证书的日期止，承包商应对工程以及材料和待安装的工程设备等的照管负完全责任。照管工程的责任应随移交证书一起移交给雇主。但：
　　　　　　　　　　（a）如果工程师为永久工程的某一区段或部分颁发了移交证书，则承包商从颁发移交证书之日起，即应停止对那一区段或部分的照管责任，此时对那一区段的照管责任移交给雇主；
　　　　　　　　　　（b）承包商应对那些在缺陷责任期内他应予完成的任何未完成的工程及供工程使用的材料和工程设备的照管负完全责任，直到此类未完成的工程根据第82条的规定完工为止。
　　　　第四十四条　弥补损失或损坏的责任
　　　　　　　　44．1　在承包商负责照管期间，如果工程或其任何部分或待用的材料或设备出现任何损坏，除第46．1款限定的风险情况外，不论出于什么原因，承包商均应自费弥补此类损失或损坏，以使永久工程在各方面符合合同的规定，达到工程师满意的程度。按照第82条对承包商责任的规定，承包商亦应对其在进行作业过程中造成的对工程的任何损失或损坏承担责任。
　　　　第四十五条　由于雇主风险造成的损失或损坏
　　　　　　　　45．1　当任何此类损失或损坏是由于第46．1款所限定的任何风险造成的，或是与其他风险相结合造成时，若工程师提出要求，则承包商应按该要求的程度修补这些损失或损坏，而工程师应按第84条的规定决定增加合同价格，并应相应地通知承包商，同时将一份副本呈交雇主。如果是由于多种风险相结合造成的损失或损坏，则工程师在作出上述决定时，应考虑到承包商和雇主的责任所占的比例。
　　　　第四十六条　雇主的风险
　　　　　　　　46．1　雇主的风险是指：#p#分页标题#e#
　　　　　　　　　　（a）战争、敌对行动、入侵、外敌行动；
　　　　　　　　　　（b）叛乱、革命、暴动、或军事政变或篡夺政权，或内战；
　　　　　　　　　　（c）由于任何核燃料或核燃料燃烧后的核废物、放射性毒气爆炸，或任何爆炸性装置或核成分的其他危险性能所引起的离子辐射或放射性污染；
　　　　　　　　　　（d）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波；
　　　　　　　　　　（e）暴乱、骚乱或混乱，但对于完全局限于承包商或其分包商雇用人员中间且是由于从事本工程而引起的此类事件除外；
　　　　　　　　　　（f）由于雇主使用或占用合同规定提供给他的以外的任何永久工程的区段或部分而造成的损失或损害；
　　　　　　　　　　（g）因工程设计不当而造成的损失或损坏，而此类设计又不是由承包商提供或由承包商负责的；
　　　　　　　　　　（h）一个有经验的承包商通常无法预测和防范的任何自然力的作用。
　　　　第四十七条　工程和承包商设备的保险
　　　　　　　　47．1　在不限制第43～36条中规定的承包商和雇主的义务和责任的条件下，承包商应：
　　　　　　　　　　（a）以全部重置成本对工程，连同材料和工程配套设备进行保险；
　　　　　　　　　　（b）以重置成本15％的附加金额，以补偿修复损失和损害的任何附加费用以及由此修复引起的额外费用，包括业务费以及拆除和迁移工程的任何部分和迁移任何性质的废弃物的费用；
　　　　　　　　　　（c）投保承包商运至现场的承包商的设备和其他物品，以得到一笔足够在现场能重置这些设备和物品的金额。
　　　　第四十八条　投保范围
　　　　　　　　48．1　对于第47．1款中的（a）和（b）两项中的保险，应以承包商和雇主的联合名义进行投保，并应包括：
　　　　　　　　　　（a）从现场开始工作至颁发有关工程或其任保区段或部分的移交证书为止，雇主和承包商遭受的除第50．1款规定的情况以外的由任何原因引起的全部损失或损害；以及
　　　　　　　　　　（b）由承包商负责的，在缺陷责任期内，由发生于缺陷责任期开始之前的原因造成的损失或损害；为履行第82条规定的承包商义务而进行的任何作业过程中由他造成的损失或损害。
　　　　第四十九条　对未能取得金额的责任
　　　　　　　　49．1　任何未保险的或未能从承保人那里收回的金额，应由雇主或承包商根据第43～46条的规定承担责任。
　　　　第五十条　除外项目#p#分页标题#e#
　　　　　　　　50．1　第47．1款中所述的保险，对由于下列原因造成的损失或损害不应承担义务：
　　　　　　　　　　（a）战争、敌对行动、入侵、外敌行动；
　　　　　　　　　　（b）叛乱、革命、暴动，或军事政变或篡夺政权，或内战；
　　　　　　　　　　（c）由于任何核燃料或其燃烧后的核废物、放射性毒气爆炸，或任何爆炸性核装置或核成分的其他危险性能所引起的离子辐射或放射性污染；
　　　　　　　　　　（d）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波。
　　　　第五十一条　人身或财产的损害
　　　　　　　　51．1　除合同另有规定外，承包商应保障雇主免于承受与上述有关的任何损失或索赔：
　　　　　　　　　　（a）任何人员的死亡或受伤；或者（b）任何财产的损失或损害，但工程除外。
　　　　　　　　51．2　上述人身或财产的损害系在工程实施和完成以及修补其任何缺陷过程中发生的，或由其引起的，同时还应保障雇主免受为此或与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿费，诉讼费、指控费和其他费用，但下述所限定的情况除外：
　　　　　　　　　　（a）工程或工程的任何部分所永久使用或占有的土地；
　　　　　　　　　　（b）雇主在任何土地上、越过该土地之下、之内或穿过其间实施工程或工程的任何部分的权利；
　　　　　　　　　　（c）按合同规定实施和完成工程以及修补其任何缺陷所导致的无法避免的对财产的损害；
　　　　　　　　　　（d）由雇主、雇主代理人、雇员或不是该承包商雇用的其他承包商的任何行为或疏忽造成的人员伤亡或者财产的损失或损害，为此或与此有关的任何索赔、诉讼费、指控费用、其他费用，或者是当承包商、其雇员或代理人也对这类损伤或损害负有部分责任时，应公平合理地考虑到与雇主、其雇员或代理人、或其他承包商对该损伤或损害所负责的程序相应的那一部分损伤或损害。
　　　　第五十二条　雇主提供的保证
　　　　　　　　52．1　雇主应保证承包商免于承担有关第51．2款所述的例外情况的一切索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费及其他费用。
　　　　第五十三条　第三方保险
　　　　　　　　53．1　在不限制第51条规定的承包商和雇主的义务和责任的条件下，承包商应以承包商和雇主的名义，对由于履行合同引起的任何人员或工程以外的任何财产的损失或损害进行责任保险，但第51．2款中第（a）、（b）和（c）项限定的情况除外。此项保险金额至少应为投标书附件中所规定的数额。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　53．2　保险单中应包括一条交叉责任条款，使该保险对分别保险的承包商和雇主均适用。
　　　　第五十四条　人员的事故或受伤
　　　　　　　　54．1　承包商应对他为此工程雇用的任何人员进行此种责任保险，并应在全部雇用期间内持续上述保险。但对于任何分包商雇用的任何人员，如该发包商已对上述人员进行了责任保险，这样雇主就根据保险单得到保险，则本款前述的承包商保险义务即得到履行，但在需要时，承包商应要求此分包商向雇主出示此项保险的保险单及本期保险金的支付收据。
　　　　第五十五条　人员事故保险
　　　　　　　　55．1　承包商应对事故投保责任险。在整个工程期间，只要有人被雇佣，承包商就应当继续投保责任事故险。对于分包商雇佣的人员，如果分包商根据本款已经对其所雇佣的人员投保责任事故险，使雇主能够根据保险合同得到赔偿，那么承包商对被保险人的义务也得到履行；但是如果需要，承包商应当要求该分包商向雇主提供保险单以及支付保险费的收据。
　　　　第五十六条　保险证据和保险条款
　　　　　　　　56．1　承包商应在现场工作开始之前向雇主提供证据，说明按照合同要求投保的险种已经生效，并应在开工之日起84天之内向雇主提供保险单。在向雇主提供上述证据和保险单时，承包商应同时将此情况通知工程师。上述保险单应与中标函签发前所同意的总条件一致。承包商就根据雇主同意的条件，在承保人处投保其负责的所有保险项目。
　　　　第五十七条　保险的充分性
　　　　　　　　57．1　承包商应把工程施工的性质、范围或进度计划方面的变化情况通知承保人，并保证按合同条款在整个期间内有完备的保险。并在需要时，向雇主出示生效的保险单及本期保险费的支付收据。
　　　　第五十八条　对承包商未办保险的补救
　　　　　　　　58．1　若承包商未按合同要求进行任何投保并保持其有效，或者未在第57．1款要求的期限内向雇主提供各项保险单，则在任何此种情况下，雇主均可以进行任何此类保险并保持其有效，支付为此目的的可能需要的任何保险费，并可随时从任何应付或将付给承包商的款项中扣除上述支付的费用，或视为到期债款向承包商收回上述费用。
　　　　第五十九条　遵守保险单规定的条件
　　　　　　　　59．1　若承包商或雇主未能遵守根据合同生效的保险单规定的条件，责任方应保证另一方免受此类失误而造成的一切损失和索赔。
　　　　第六十条　遵守法令、规章
　　　　　　　　60．1　承包商应在一切方面，包括发出所有的通知和交纳所有的费用，均应遵守下列规定：#p#分页标题#e#
　　　　　　　　　　（a）与该工程的施工、竣工以及修补其任何缺陷有关的任何国家的或州的法规、法令或其他法律，或任何规章，或任何地方或其他正式合法当局的实施细则；以及
　　　　　　　　　　（b）其财产或权利受到或可以受到该工程以任何方式影响的公共团体和公司的规章制度。
　　　　　　　　60．2　承包商应保证雇主免于承担由于违反上述任何此类规定的任何罚款和责任。但雇主应负责获得工程进行所需要的任何规划、区域划分或其他类似的批准，并应根据第52．1款的规定对承包商给予保障。
　　　　第六十一条　化石的保护
　　　　　　　　61．1　在工程现场发掘出的所有化石、硬币、有价值的物品或文物、建筑结构以及具有地质或考古价值的其他遗迹或物品，就雇主和承包商之间而言，均应被视为属于雇主的绝对财产。承包商应采取合理的预防措施，防止其工人或其他任何人员移动或损坏任何此类物品，并且一旦发现上述物品，应在移动之前，立即将此类发现通知工程师，并执行工程师关于处理上述物品的指示。如果由于此类指示使承包商蒙受延误进度和／或招致费用的增加，则工程师应在雇主和承包商协商之后，作出如下决定：
　　　　　　　　　　（a）根据第77条规定，给予承包商获得任何延长工期的权利，以及
　　　　　　　　　　（b）在合同价格中加上此类费用的数额，并相应地通知承包商，同时将一份副本呈交雇主。
　　　　第六十二条　专利权
　　　　　　　　62．1　承包商应保护和保障雇主免于承担由于工程所用的或与工程有关的或供工程使用的任何承包商的设备、材料或工程设备方面侵犯任何专利权、设计商标或名称或其他受保护的权利而引起的一切索赔和诉讼，并应保护和保障雇主承担由于导致或与此有关的一切损害赔偿费、诉讼费、指控费和其他费用，但如果此种侵犯是由于遵照工程师提供的设计或技术规范引起者除外。
　　　　第六十三条　矿区使用费
　　　　　　　　63．1　除另有规定外，承包商应支付工程所需的石料、砂、砾石，粘土或其他各种材料的一切吨位费和其他矿区使用费、租金及其他支出或赔偿费。
　　　　第六十四条　对交通和毗邻财产的干扰
　　　　　　　　64．1　在符合合同要求的范围内，在进行工程的施工竣工以及修补其任何缺陷所必需的一切操作时，不应给下列各方带来不必要的和不适当的干扰：
　　　　　　　　　　（a）公众的便利；或者
　　　　　　　　　　（b）公用道路或私人道路，以及通往或属于雇主或任何他人所有财产的人行道的进入、使用或占用。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　64．2　承包商应保护和保证雇主免于承担由承包商负责的上述事项所导致的或与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费及其他费用。
　　　　第六十五条　避免损坏道路
　　　　　　　　65．1　承包商应采取一切合理的措施，防止承包商或其任何分包商的任何运输对连接现场的道路或桥梁造成破坏或损伤，承包商特别应该选择运输线路，选用运输工具，限制和分配载运重量，以便来往于现场的材料、工程设备、承包商设备或临时工程运送所不可避免出现的任何这类特殊交通运输受到尽可能合理的限制，从而避免对这些道路和桥梁造成不必要的损害或损伤。
　　　　　　　　65．2　除合同另有规定外，为了便利承包商的设备或临时工程的运输，承包商应负责对通往现场或位于通往现场路线上的任何桥梁的加固或道路的改建或改善，并支付费用，并且应持续保障雇主免于承担由于此类运输造成任何桥梁和道路损害而引起的一切索赔，包括可能直接向雇主提出的此类索赔，承包商应出面谈判并支付纯粹由此类损害而引起的一切索赔。
　　　　　　　　65．3　尽管有65．1款的规定，但如果发生因运输材料或设备而对通往现场或位于通往现场路线上任何桥梁或道路造成任何损害时，承包商在得知此类损害之后，或者收到有权提出此类索赔机构的任何索赔要求之后，应立即通知工程师，并将一份副本呈交给雇主。当根据任何法律或规章规定，要求该材料或设备的承运人给予道路管理机构损害赔偿时，雇主不应对与此有关的诉讼费、指控费和其他费用负责。在其他情况下，雇主则应协商解决和支付有关此类索赔的全部金额，并且应保障承包商免于承担此类和与此有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其他费用。但如果工程师认为上述任何索赔或其中的一部分实属承包商一方未能遵守履行第30．1款规定的承包商的义务所致，则工程师在与雇主和承包商协商之后确定因上述失误应赔偿的总额，雇主应从承包商处收回该款项，亦可由雇主从任何应付或将付给承包商的任何款项中扣除，工程师应相应地通知承包商，并将一份副本呈交雇主。但无论何时，雇主应将要协商的解决办法及承包商可能偿还的任何总额通知承包商，雇主应在此类解决办法达成协议之前与承包商进行协商。
　　　　　　　　65．4　在工程性质要求承包商使用水路运输时，本条上述各项规定的术语“道路”应解释为：包括水闸、码头、海堤或与水路有关的其他结构物，而“运输工具”一词的含义应包括船舶，而且具有与上述规定相应的效力。#p#分页标题#e#
　　　　第六十六条　为其他承包商提供机会
　　　　　　　　66．1　根据工程师的要求，承包商应为下列人员从事其工作提供一切合理机会：
　　　　　　　　　　（a）雇主所雇用的任何其他承包商及其工人；
　　　　　　　　　　（b）雇主的工人；
　　　　　　　　　　（c）任何正式合法机构的工人。
　　　　　　　　这些工人可能被雇主雇用，在现场或现场附近实施该合同未包括的任何工作或实施雇主可能参与的与该工程有关或附属该工程的任何合同。
　　　　　　　　66．2　如果工程师提出书面要求，根据第66．1款规定，承包商应：
　　　　　　　　　　（a）将承包商负责维修保养的任何道路或通道，提供给上述任何其他承包商或雇主或任何此类机构使用；或
　　　　　　　　　　（b）允许上述各方使用临时工程或承包商在现场的设备；或
　　　　　　　　　　（c）为上述各方提供任何性质的任何其他服务。工程师应根据第84条规定确定一项追加到合同价格中的费用，并应将此决定相应地通知承包商，同时将一份副本呈交雇主。
　　　　第六十七条　承包商保持现场整洁
　　　　　　　　67．1　在工程施工期间，承包商应合理地保持现场不出现不必要的障碍物，存放并处置好承包商的任何设备和多余的材料并从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程。
　　　　　　　　67．2　在颁发任何移交证书时，承包商应从该移交证书所涉及的那部分现场清除并运出承包商的全部设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到使工程师满意的使用状态。但承包商应有权在现场保留为完成承包商在缺陷责任期内的各项义务所需的那些材料、承包商的设备和临时工程，直至缺陷责任期结束。
七、劳动力
　　　　第六十八条　职员和劳务人员的雇用
　　　　　　　　68．1　除合同另有规定外，承包商应自行安排从当地或其他地方雇用的所有职员和劳务人员，以及他们的报酬、住房、膳食和交通。
　　　　第六十九条　劳务人员和承包商设备情况的报告
　　　　　　　　69．1　如果工程师提出要求，承包商应按工程师可以预先规定的某种格式和时间间隔，向工程师送交表明承包商在现场随时雇用的职员及各种等级的劳务人数的详细报告；当工程师可能需要时，还应送交有关承包商设备的此类报告。
八、材料、工程设备和工艺
　　　　第七十条　材料、工程设备和工艺的质量
　　　　　　　　70．1　一切材料、工程设备和工艺均应：#p#分页标题#e#
　　　　　　　　　　（a）为合同中所规定的相应的品级，并符合工程师的指示要求；
　　　　　　　　　　（b）随时按工程师提出的要求，在制造、装配或准备地点，或在现场、或在合同可能规定的其他地点或若干地点，或在上述所有地点或其中任何地点进行检验。
　　　　　　　　70．2　承包商应为检查、测量和检验任何材料或工程设备提供通常需要的协助、劳务、电力、燃料、备用品、装置和仪器，并应在用于工程之前，按工程师的选择和要求，提交有关材料样品，以供检验。
　　　　第七十一条　费用
　　　　　　　　71．1　如果说明书或工程清单中已明确指明或规定提供样品，则全部样品应由承包商自费提供。
　　　　　　　　71．2　若检验属于下列情况，则承包商应负担任何此类检验费用：
　　　　　　　　　　（a）在合同中已明确指明或规定的；或者
　　　　　　　　　　（b）在合同中作出足够详细的说明，使承包商能在其投标书中标价或便于标价的。
　　　　　　　　71．3　若工程师要求的任何检验属于下列情况之一者：
　　　　　　　　　　（a）合同中未指明或规定者；
　　　　　　　　　　（b）在上述情况下未作出专门说明者；
　　　　　　　　　　（c）虽已指明或规定，但工程师所要求的检验是在现场以外的任何地点，或在被检验的材料或工程设备的制造、装配或准备地点以外的任何地点进行者；如果检验表明材料、工程设备或工艺未按合同规定使工程师满意，则其检验费用应由承包商负担。否则，应按第71．4款规定处理。
　　　　　　　　71．4　凡符合第71．3款规定者，本款即应适用，工程师应在雇主和承包商协商之后，作出决定，并相应地通知承包商，同时将一份副本呈交雇主。
　　　　　　　　　　（a）根据第77条规定，承包商有权获得任何延长的工期；以及
　　　　　　　　　　（b）应在合同价格增加有关费用总额。
　　　　第七十二条　检查和试验
　　　　　　　　72．1　工程师及其任何授权人员在一切合理的时间内应能进入现场及进入正在为工程制造、装配或准备材料或工程设备的所有车间和场所，承包商应为这种进入提供一切便利并协助取得进入上述场所的权利。
　　　　　　　　72．2　工程师有权对按合同规定供应的材料和工程设备在其制造、装配或准备过程中进行检查和检验。如果材料和工程设备的制造、装配或准备的车间或场所不属于承包商，则承包商应取得为工程师在这些车间或场所进行此类检查或检验的许可。此类检查或检验不应解除合同规定的承包商的任何义务。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　72．3　承包商应同工程师商定对按合同规定的任何材料和工程设备进行检查或检验的时间和地点。工程师应将其进行检查或参加检验的意向提前24小时通知承包商。如果工程师或其正式授权代表未在商定的检验时间参加检验，除工程师另有指示外，承包商可进行此项检验并应认为是工程师在场的情况下进行的。承包商应立即将该项检验数据的正式核实的副本送交工程师。如果工程师未参加该项检验，工程师应对检验数据的准确性给予认可。
　　　　　　　　72．4　如果在按第72．3款商定的时间和地点，供检查和检验的材料或工程设备未准备好，或者按本款规定所作的检查或检验结果，工程师确认材料或工程设备是有缺陷的或者是不符合合同规定的，则工程师可拒收这些材料或工程设备，并应立即通知承包商。该通知书应写明工程师拒收的原因，承包商应立即纠正所述缺陷或保证被拒收的材料或工程设备符合合同规定。如果工程师提出要求，应对被拒收的材料或工程设备按相同的条款和条件进行检验或重复检验。工程师应在与雇主和承包商协商之后，确定出雇主为进行该项重复检验所需的全部费用，并由雇主从承包商处收回，亦可由雇主从任何应支付或将支付给承包商的款项中扣除，工程师应相应地通知承包商，并将一份副本呈交雇主。
　　　　　　　　72．5　工程师可以将材料或工程设备的检查委托给一名独立检查员进行。根据第9．4款规定，任何此类委托应是有效的，并应把为上述目的委托的独立检查员看作是工程师的一名助理。工程师应提前14天将这种任命通知承包商。
　　　　　　　　72．6　未经工程师批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。承包商应保证工程师有充分的机会，对将覆盖或无法查看的工程的任何部分进行检查或测量。以及对工程的任何部分将置于其上的基础进行检查或测量，无论何时，当工程的任何部分或基础已经或即将作好检查准备时，承包商应通知工程师，除工程师认为无必要检查并相应地通知承包商外，工程师应参加工程的此部分的检查和测 量或此类基础的检查，且不得无故拖延。
　　　　　　　　72．7　承包商应按工程师可能随时发出的指示，移去工程的任何部分的覆盖物，或在其内或贯穿其中开孔，并应将该部分恢复原状使之完好。如果任何这部分根据84．6款的要求已覆盖或掩蔽，并经查明其施工符合合同要求，则工程师应在及时与雇主和承包商协商之后，确定承包商由于该项剥露、在其内或贯穿其中开孔、恢复原状和使之完好所开支的费用总额，并应将此总额增加在合同价格中，工程师应将此情况相应地通知承包商，同时将一份副本呈交雇主。任何其他情况下的一切费用均应由承包商承担。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　72．8　工程师有权随时对下列事项发出指示：
　　　　　　　　　　（a）在指示规定的时间内一次或分几次将工程师认为不符合合同规定的任何材料或工程设备从现场运走；
　　　　　　　　　　（b）用合格适用的材料或工程设备取代；以及
　　　　　　　　　　（c）尽管事先已对其进行过任何检验或临时付款，但对工程师认为在以下方面不符合合同规定的任何工程，均应拆除并适当地重新施工：（1）材料、工程设备或工艺；或（2）由承包商设计或承包商对其负有责任的设计。
　　　　　　　　72．9　如果承包商在指示规定的时间内，若指示中未规定时间，则在合理的时间内，未执行上述指示时，雇主应有权雇用他人执行该项指示，并向其支付有关费用。工程师应在与雇主和承包商及时协商之后，确定由此产生的全部费用，并由雇主从承包商处收回，亦可由雇主从任何应支付或将支付给承包商的任何款项中扣除，工程师应相应地通知承包商，并将一份副本呈交雇主。
九、暂停
　　　　第七十三条　暂行停工
　　　　　　　　73．1　承包商应根据工程师的指示按工程师认为必要的时间和方式暂停工程或其任何部分的进展，在暂时停工期间承包商应对工程或其一部分进行工程师认为必要的保护和安全保障。除上列情况以外的暂时停工，应适用73．2款：
　　　　　　　　　　（a）在合同中另有规定者；或
　　　　　　　　　　（b）由于承包商某种违约引起的或由其负责的必要停工；或
　　　　　　　　　　（c）由于现场气候条件导致的必要的停工；或
　　　　　　　　　　（d）为工程的合理施工或为工程或其任何部分的安全必要的停工。
　　　　　　　　73．2　在根据第73．1款而适用本款规定时，工程师应与雇主和承包商适当协商，并作如下决定：
　　　　　　　　　　（a）根据第77条规定，给予承包商延长工期的权利；以及
　　　　　　　　　　（b）在合同价格中增加由此类暂时停工引起的承包商支出费用款额，工程师应通知承包商，并将一份副本呈交雇主。
　　　　　　　　73．3　如果暂停是根据工程师的书面指示，并且自停工之日起84天内，工程师未发出复工的许可，除非停工属于第73．1款规定的情况，则承包商可向工程师递送通知，要求工程师自接到该通知后的28天内准许已中断的工程或其部分继续施工。如果在上述时间内未得到批准复工，则承包商可以作如下选择：当暂时停工仅影响工程的局部，承包商可按第86条规定，将此项停工视为可删减的工程，同时对此再次向工程师递送通知，或者当暂时停工影响到整个工程时，承包商则可将此项停工视为雇主违约，并根据合同第101．1款规定终止其被雇用的义务，此时应执行第101．2和101．3款的规定。#p#分页标题#e#
十、开工和延误
　　　　第七十四条　工程的开工
　　　　　　　　74．1　承包商接到工程师有关开工的通知后，应在合理可能的情况下尽快开工。开工通知应在中标函颁发日期之后，在投标书附件中规定的期限内发出。此后，承包商应迅速且毫不迟延开始工程的施工。
　　　　第七十五条　现场占有权及其通道
　　　　　　　　75．1　合同另有规定外；
　　　　　　　　　　（a）随时给予承包商占有现场各部分的范围；以及
　　　　　　　　　　（b）承包商可占用现场各部分的顺序。并根据合同中对于工程竣工顺序的任何要求，在工程师发出开工通知的同时，雇主应使承包商占有：
　　　　　　　　　　（c）一定大小的所需部分现场；以及
　　　　　　　　　　（d）按照合同由雇主提供的此类通道。以便使承包商能够根据第34条提到的工程进度计划开始并进行施工，否则，将根据承包商提出的合理建议开工。此时应将该建议通知工程师，并将一份副本呈交雇主。雇主应随工程进展，适时让承包商占用工程施工所需现场的其他部分，以使承包商能以应有的速度并视具体情况或按上述进度计划或按承包商的合理建议进行工程施工。
　　　　　　　　75．2　如果由于雇主未能按75．1款规定给出上述占有权而导致承包商延误工期和／或付出费用，则工程师应在及时与雇主和承包商协商之后，作出如下决定：
　　　　　　　　　　（a）根据第77条规定，承包商有权获得任何延长的工期；以及
　　　　　　　　　　（b）应在合同价格中增加此类费用总额。工程师应通知承包商，并将一份副本呈交雇主。
　　　　　　　　75．3　承包商应承担其进出现场所需要的专用或临时道路通行权的一切费用和开支。承包商还应自费提供他所需要的供工程使用的位于现场以外的任何附加设备。
　　　　第七十六条　竣工时间
　　　　　　　　76．1　在投标书附件中规定的某一具体时间内竣工的整个工程及任何区段，应按第81条的规定，在投标书附件中为整个工程或任何区段，应按第81条的规定，在投标书附件中为整个工程或任何区段规定的从开工之日算起的期限内竣工；或在第77条可能允许的延长工期内竣工。
　　　　第七十七条　竣工期限的延长
　　　　　　　　77．1　如果由于：
　　　　　　　　　　（a）额外或附加工作的数量或性质，或
　　　　　　　　　　（b）本合同中提到的任何误期原因，或
　　　　　　　　　　（c）异常恶劣的气候条件，或
　　　　　　　　　　（d）由雇主造成的任何延误、干扰或阻碍，或#p#分页标题#e#
　　　　　　　　　　（e）除去承包商不履行合同或违约或由他负责的以外，其他可能发生特殊情况，使承包商有理由延期完成工程或其任何区段或部分，则工程师应在与雇主和承包商适当地协商之后，决定竣工期延长的时间，并相应地通知承包商，同时将一份副本呈交雇主。
　　　　　　　　77．2　但工程师不一定必须作出任何决定，除非承包商已经：
　　　　　　　　　　（a）在此类事件开始发生之后的28天内通知工程师并将一份副本呈交雇主，以及
　　　　　　　　　　（b）在上述通知后的28天内，或在工程师可能同意的其他合理的期限内，向工程师提交承包商认为他有权要求的任何延期的详细申述，以便可以及时对他申述的情况进行研究。
　　　　　　　　77．3　如果某一事件具有持续性的影响，以致使要求承包商按77．2（b）款所述的28天内提交详细申述成为不可能时，如果承包商以不超过28天的间隔向工程师递交临时详情，并在事件影响结束后28天内提交了最终详情，承包商仍有权要求延长工期。工程师在收到上述详情报告后，不得无故延误，应作出关于延长工期的临时决定，在收到最终详情之后，工程师就复查全部情况，并提出有关该事件所需的延长全部工期的决定。在上述两种情况下，工程师在与雇主和承包商适当协商之后作出决定，并将此决定通知承包商，同时将一份副本呈交雇主。终审结果不应导致减少工程师业已决定的任何延长工期的时间。
　　　　第七十八条　工作时间的限制
　　　　　　　　78．1　在合同中无相反规定的条件下，除下文规定的情况外，非经工程师同意，任何工程均不得在夜间或当地公认的休息日施工，但为抢救生命或财产，或为工程的安全而不可避免或绝对必要的作业除外，在此情况下，承包商应立即向工程师提出建议。但本款规定不适用于习惯上采用多班制的任何作业。
　　　　第七十九条　施工进度
　　　　　　　　79．1　在承包商无任何理由要求延长工期的情况下，如工程师认为工程或其任何区段在任何时候的施工进度太慢，不符合竣工期限要求，则工程师应将此情况通知承包商，承包商即应在工程师的同意之下，采取必要的步骤，加快工程进度，以使其符合竣工期限要求。承包商无权要求为采取这些步骤支付附加费用。如果由于执行工程师按有关条款规定发出的任何通知，承包商认为有必要在夜间或当地公认休息日进行任何工作，则承包商有权请求工程师对此给予准许。如果承包商根据本条规定的承包商义务所采取的任何步骤，使雇主开支了附加管理费，则工程师应在与雇主和承包商适当协商之后，确定该项费用款额，并应由承包商偿还给雇主，亦可由雇主从任何应支付或将支付给承包商的任何款项中扣除，工程师应相应地通知承包商，并将一份副本呈交雇主。#p#分页标题#e#
　　　　第八十条　误期赔偿费及其减少
　　　　　　　　80．1　如果承包商未能按81条规定的全部工程竣工期限完成整个工程，或未能在第76条规定的时间内完成任何区段，则承包商应向雇主支付投书附件中写明的相应金额作为该项违约的损害赔偿费，而不是作为自相应的峻工期起至颁发整个工程或相应区段的移交证书之日止之间的每日或不足一日的罚款，但上述损害赔偿费应限制在投标书附件中注明的前提下，雇主可从应支付或将支付给承包商的任何款项中扣除该项损害赔偿费。此损害赔偿费的支付或扣除不应解除承包商对完成该项工程的义务或合同规定的承包商的任何其他义务和责任。
　　　　　　　　80．2　在整个工程或任何区段的竣工期限之前，如果工程或区段的任何部分已签发移交证书，则在合同中无替代条款的情况下，对于在该移交证书注明的日期之后的任何拖延期该工程或区段剩余部分的误期损害赔偿费，应按已签发部分的价值对整个工程或区段的价值比例相应地减少。本款的规定仅适用于误期损害赔偿费的比率，并不应影响上述限额。
　　　　第八十一条　移交证书
　　　　　　　　81．1　当全部工程基本完工并圆满通过合同规定的任何竣工检验时，承包商可将此结果通知工程师，并将一份副本呈交雇主，同时附上一份在缺陷责任期内以应有速度及时地完成任何未完工作的书面保证，此项通知书和书面保证应视为承包商要求工程师颁发移交证书的申请。工程师应于上述通知发出之日起21天内，或发给承包商一份移交证书，说明工程师认为根据合同要求工程已基本完工的日期，并将一份副本呈交雇主；或给承包商书面指示，经工程师的意见详细说明在颁发该证书之前，承包商尚需完成的全部工作。工程师还就向承包商提出工程中影响基本竣工的任何缺陷，这些缺陷可能会在此所说的给出书面指示之后和工程竣工之前出现。承包商在完成预定工程和修补好所指出的任何缺陷，并使工程师满意后，有权在21天内收到上述移交证书。
　　　　　　　　81．2　同样，根据第81．1款规定的程序，承包商可以要求工程师，而工程师也应就下列各项签发移交证书：
　　　　　　　　　　（a）投标书附件中规定有不同竣工时间的任何区段；或
　　　　　　　　　　（b）已经竣工且工程师认为满意并且已被雇主所占有或使用的永久工程的任何部分，但合同另有规定者除外；或
　　　　　　　　　　（c）在竣工之前已由雇主选择占有并使用的永久工程的任何部分。
　　　　　　　　81．3　如果永久工程的任何部分已基本竣工，并圆满地通过了合同规定的任何竣工检验，那么在全部工程竣工之前，工程师可就该永久工程的一部分颁发移交证书，且一经发给此类证书，即视为承包商已承担在缺陷责任期内及时迅速地完成该部分永久工程的任何未完成的工作。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　81．4　在全部工程竣工之前发给的关于永久工程任何区段或部分的移交证书，不应认为是证明任何需要恢复原状的场地或地表面的工作已经完成，除非该移交证书对此有明确的说明。
十一、缺陷责任
　　　　第八十二条　缺陷责任
　　　　　　　　82．1　在本合同中，缺陷责任期是指投标书附件中指定的缺陷责任期间，并从下列时间起算：
　　　　　　　　　　（a）从工程师根据第81条证明的工程竣工的日期；或者
　　　　　　　　　　（b）在工程师根据第81条签发了一份以上证书的情况下，各个被证明了的日期。
　　　　　　　　82．2　为在缺陷责任期满后立即或一旦可行即将按合同要求的条件并以使工程师满意的状态将工程移交给雇主，承包商应：
　　　　　　　　　　（a）在移交证书注明的日期之后，切实尽快地完成在当时尚未完成的工作；以及
　　　　　　　　　　（b）按工程师的要求或以工程师名义在缺陷责任期满之前进行检查后，指示承包商修补、重建和补救缺陷、收缩或其他毛病时，承包商应在缺陷责任期满后的14天内实施工程师可能指示的上述所有工作。
　　　　　　　　82．3　如果工程师认为上款所述工作的必要性是由于下列情况之一引起的，则所有此类工作应由承包商以自己的费用进行；
　　　　　　　　　　（a）当由承包商负责设计的部分永久工程出现了任何失误；
　　　　　　　　　　（b）由于承包商的疏忽或者未能按合同规定履行承包商方面的明确的或隐含的任何义务。如果工程师认为上述工作的必要性是由于任何其他原因造成的，则工程师应根据第84条确定在合同价格中增加一笔款额，并相应地通知承包商，同时将一份副本呈交雇主。
　　　　　　　　82．4　当承包商未能在合理的时间内执行这些指示时，雇主有权雇用他人从事该项工作，并给付报酬。如果工程师认为该项工作按合同规定应由承包商自费进行，则在与雇主和承包商协商之后，工程师应确定所有由此造成或随之产生的费用，此费用应由雇主向承包商索取，并可由雇主从其应支付或将支付承包商的款项中扣除，工程师应相应地通知承包商，并将一份副本呈交雇主。
　　　　　　　　82．5　如果缺陷责任期满之前的任何时间，工程出现任何缺陷、收缩或其他不合格之处，工程师可指示承包商在工程师的指导下，调查上述情况的原因，并将副本呈交雇主。除非按合同规定，上述缺陷、收缩或其他不合格之处应属承包商的责任，否则工程师应在与雇主和承包商协商之后，确定承包商由于上述调查所支出的费用总额，并应将其增加到合同价格中，工程师应相应地通知承包商，并将一副本呈交雇主。如上述缺陷、收缩或其他不合格之处是承包商的责任，则上述有关调查工作的费用应由承包商承担。在此种情况下，承包商应按第82条规定自费修补上述缺陷、收缩或其他不合格之处。#p#分页标题#e#
十二、变更
　　　　第八十三条　变更
　　　　　　　　83．1　如果工程师认为有必要对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作出任何变更，为此目的的或出于任何其他理由，工程师认为上述变更适当时，他应有权指示承包商也应进行下列任何工作：
　　　　　　　　　　（a）增加或减少合同中所包括的任何工作的数量；
　　　　　　　　　　（b）省略任何这类工作；
　　　　　　　　　　（c）改变任何此类工作的性质、质量或类型；
　　　　　　　　　　（d）改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸；
　　　　　　　　　　（e）实施工程竣工所必需的任何种类的附加工作；
　　　　　　　　　　（f）改变工程任何部分的任何规定的施工顺序或时间安排。上述变更不应以任何方式使合同作废或失效，但对所有上述变更的影响应按第84条估价。凡是由于承包商的违约或毁约或他对此负有责任，使工程师有必要发出指示变更工程，则任何由此类违约造成的附加费用应由承包商承担。
　　　　　　　　83．2　没有工程师的指示承包商不得作任何变更。当工程量的增加或减少不是因按本条发出的指示所造成的，而是由于工程量超出或少于工程量表中所规定者，则不必发出增加或减少工程量的指示。
　　　　第八十四条　变更估价
　　　　　　　　84．1　第83条所述的所有变更以及按照第84条予以确定的合同价格的任何增加，如工程师认为适当，应以合同中规定的费率及价格进行估价。如合同中未包括适用于该变更工作的费率或价格，则应在合理的范围内使用合同中的费率和价格作为估价的基础。如做不到这一点，在工程师与雇主和承包商协商之后，工程师和承包商应商定一个合适的费率或价格。当双方意见不一致时，工程师应确定他认为合适的此类费率或价格，并相应地通知承包商，同时将一份副本呈交雇主。在费率或价格经同意或决定之前，工程师应确定暂行费率或价格，以使有可作为暂付款包含在按第92条发出的证书中。
　　　　　　　　84．2　如果任何变更了的工作性质或数量关系到整个工程或其中任何部分的性质或数量，在此情况下，工程师认为由于该变更工作，合同中包括的任何工程项目的费率或价格已变得不合理或不适用时，则在工程师与雇主和承包商适当协商后，由工程师与承包商议定合适的费率或价格。如未能达到一致意见，则工程师应确定他认为适当的此类另外的费率或价格，并相应地通知承包商，同时将一份副本呈交雇主。在费率或价格经同意或决定之前，工程师应确定暂行费率或价格以便有可能作为暂付款包含在按第92条发出的证书之中。同时，由工程师根据第83条指示而进行的变更工作应按83．1款或本款进行估价，除非在上述指示发出后14天内，以及在变更工作开始之前，应发出下列通知之一：#p#分页标题#e#
　　　　　　　　　　（a）由承包商将其索取额外付款或者变更费率或价格的意图通知工程师；
　　　　　　　　　　（b）由工程师将其变更费率或价格的意图通知承包商。
　　　　　　　　84．3　如果在颁发整个工程的移交证书时，发现由于：
　　　　　　　　　　（a）按84．1、84．2款估价的所有变更工作，以及
　　　　　　　　　　（b）对工程量表中开列的估算工程是进行实测后所作的一切调整，不包括暂定金额、计日工费用及按第102条规定所作的价格调整，而不是由于任何其他原因，使合同价格的增加或减少合计起来超过有效合同价（即指不包括暂定金额及计日工补贴的合同价格）的15％，则在此情况下，经工程师与雇主及承包商协商之后，应在合同价格中加上或减去承包商与工程师可能议定的另外款额。如双方未能达成一致；此款额就由工程师在考虑合同中承包商的现场费用和总管理费后予以确定。工程师应将根据本款作出的任何决定通知承包商，并将一份副本呈交雇主。上述金额仅以那些加上或减去超出有效合同价格的15％的款额为基础。
　　　　　　　　84．4　如果工程师认为必要或可行时，可以发出指示，规定在计日的基础上实施任何变更工作。对此类变更工作应按合同中包括的计日工作表中所定项目和承包商在其投标书中所确定的费率和价格，向承包商付款。承包商应向工程师提供可能需要的证实所付款额的收据或其他凭证，并且在订购材料之前，向工程师提交订货报价单供批准。对此类按计日工作制实施的工程，承包商应在该工程持续进行过程中，向工程师提交受雇从事该工作的所有工人的姓名、工种和工时的确切清单一式两份，以及表明所用该项工程所用和所需材料和承包商设备的种类和数量的报表一式两份，根据此类计日工作表中规定的附加百分比中包括的承包商设备除外。如内容正确或经同意时，工程师将在每种清单和报表的一份上签字并退还给承包商。在每月月末，承包商应向工程师送交一份除上述以外所用的劳务、材料和承包商设备的标价的报表。除非已完整按时地提交了此类清单报表，否则承包商无权获得任何款项。但如果工程师认为承包商由于任何原因而不可能根据上述规定送出此类清单和报表时，他仍然有权批准对此等工作付款，或按受雇的时间，以及用于该工程的劳务、材料和承包商的设备作为计日工偿付，或按他认为公平合理的该工作的价值支付。
十三、索赔程序
　　　　第八十五条　索赔通知
　　　　　　　　85．1　尽管本合同有任何其他规定，如果承包商根据本合同的任何条款或其他有关规定打算索取任何追加付款的话，他都应在引起索赔的事件第一次发生后28天内，将其索赔意向通知工程师，并将一份副本呈交雇主。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　85．2　当第85．1款所指的索赔事件发生时，承包商应有同期记录。根据第85．1款，工程师收到通知后，在不必承认雇主责任的情况下，应对此类同期记录进行审查并可指示承包商保持合理的同期记录。这种记录可用作已发出索赔通知的补充材料。承包商应允许工程师审查所有根据本款保存的记录，并在工程师发出提示时，向工程师提供记录的副本。
　　　　第八十六条　索赔证明
　　　　　　　　86．1　在根据第85．1款发出通知后28天内，或在工程师可能同意的其他合理的时间内，承包商应送给工程师一份说明索赔款项及提出索赔的依据等详情材料。当据以提出索赔的事件具有连续影响时，上述详细报告应被认为是临时详细报告，承包商应按工程师可能合理要求的时间间隔，发出进一步的临时详细报告，给出索赔的累计总额及进一步提出索赔的依据。在向工程师发出临时详细报告情况下，承包商应在索赔事件所产生的影响结束后28天内发出一份最终详细报告。如工程师要求这样做的话，承包商应将所有根据本款交工程师的详细报告复印送交雇主。
　　　　　　　　86．2　如果承包商在寻求任何索赔时未能遵守本条款的各项规定，他有权得到的有关付款将不超过工程师或根据第99．3款指定的任何仲裁人或几位仲裁人通过同期记录核实估价的索赔总额。
　　　　第八十七条　索赔的支付
　　　　　　　　87．1　在工程师与雇主和承包商适当协商之后，认为根据承包商所提供的足够充分的细节使工程师有可能确定出应付的金额时，承包商有权要求将工程师可能认为应支付给他的索赔金额纳入工程师按第92条签署的任何临时付款。如承包商提供的细节不足以证实全部的索赔，则承包商应有权得到已满足工程师要求的那部分细节所证明的有关部分的索赔。工程师应将按本款所作的任何决定通知承包商，并将一份副本呈交雇主。
十四、承包商的设备、临时工程和材料
　　　　第八十八条　工程专用的承包商的设备、临时工程和材料
　　　　　　　　88．1　由承包商提供的承包商的所有设备、临时工程和材料，一经运至现场，就应被视为是专供本工程施工所用，承包商除将上述物品从现场某一部位移至另一部位之外，未经工程师同意，不得将上述物品或其中任何一部分移出现场。但用于运送任何职员、劳务人员、承包商的设备、临时工程、工程设备或材料出入工地的车辆无需经过同意。
　　　　　　　　88．2　除第43条和97条所提及者外，雇主无论何时均不对任何上述承包商的设备、临时工程或材料的损失或损坏承担责任。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　88．3　对于承包商提出要求时，雇主应尽最大的努力协助承包商办理工程所需的承包商的设备、材料及其他物品的海关手续。
　　　　　　　　88．4　对于承包商为本工程目的而进口的任何承包商的设备，当承包商根据本合同条款将该设备撤离时，雇主应在需要时尽其最大努力协助承包商获得政府对承包商设备再出口的任何必要的许可。
　　　　　　　　88．5　如果发生合同终止，为保证能够继续为工程施工使用租用的承包商设备，承包商不得将任何租用的承包商设备带至现场，除非有一个租用此类设备的协议，且协议包括如下规定：如果雇主在合同终止生效后7天内提出书面要求，以及雇主承诺从此日起承担上述所有设备的租金，设备所有者将上述承包商的设备以与原来租给承包商时完全相同的条件租给雇主使用。此外，雇主还有权要根据第95条的规定，为实施、完成及修补任何工程缺陷之目的，允许所雇用的任何其他承包商使用这些设备。
　　　　　　　　88．6　如果雇主按第88．5款签订了租用承包商设备的任何协议，雇主根据该协议正当支付的所有款项及所有由于签订该协议所发生的费用，均应视为根据第95条实施和完成工程以及修补其任何缺陷的专用的一部分。
　　　　　　　　88．7　在为该工程任何部位的施工而签订了任何分包合同的地方，承包商应将本条中有关分包商带入现场的承包商的设备、临时工程及材料的规定编入此类分包合同中。
　　　　　　　　88．8　本条款的执行不意味工程师对其中所涉及的材料或其他事项的任何批准，也不妨碍工程师在任何时候对任何上述材料的拒绝。
十五、工程测量
　　　　第八十九条　工程量
　　　　　　　　89．1　工程量表中开列的工程量是该工程的估算工程量，它们不能作为承包商履行本合同义务过程中应予完成的工程的实际和确切的工程量。
　　　　　　　　89．2　除另有规定外，工程师应按合同通过测量来核定和确定工程的价值，并根据第92条，承包商应得到该价值的付款。当工程师要求对任何部位进行测量时，他应及时地通知承包商授权的代理人，代理人应：
　　　　　　　　　　（a）立即参加或派出一名合格的代表协助工程师进行上述测量；以及
　　　　　　　　　　（b）提供工程师所要求的一切详细资料。如承包商不参加，或由于疏忽、遗忘而未派上述代表，则由工程师进行的或由其批准的测量应被视为对工程该部分的正确测量。对永久工程进行测量需要记录和图纸时，工程师应在工程过程中准备好记录和图纸，而当承包商被书面要求进行该项工作时，应在14天内参加审查，并就此在记录、图纸与工程师达成一致。并应在双方一致时，在上述文件上签名。如果承包商不出席此类记录和图纸的审查和承认时，则应认为这些记录和图纸是正确无误的。如果在审查上述记录和图纸之后，承包商不同意上述记录和图纸，或不签字表示同意，它们仍将被认为是正确的，除非承包商在上述审查后14天向工程师提出申诉，申明其认为上述记录与图纸中的不正确之处。在接到申诉通知后，工程师应复查这些记录和图纸，或予以确认或予以修改。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　89．3　无论通常的和当地的习惯如何，工程测量应该测量净值，但合同另有规定除外。
　　　　　　　　89．4　为按照第92．1款提交报表，承包商应在接到中标函后28天内把包含在投标书中的第一包干项目的分项表提交给工程师。该分项表应得到工程师的批准。
十六、暂定金额
　　　　第九十条　定义和使用
　　　　　　　　90．1　暂定金额是指包括在合同中，并在工程量表中以该名称标明，供工程任何部分的施工，或提供货物、材料、设备或服务，或供不可预料事件之费用的一项金额。这项金额按工程师的指示可能全部或部分地使用，或根本不予动用。承包商仅有权使用按本款规定由工程师决定的与上述暂定金额有关的工作、供应或不可预料事件的费用数额。工程师应将按本款所作的任何决定通知承包商，并向雇主呈交一份副本。
　　　　　　　　90．2　对于每笔暂定金额，工程师有权指示下列人员实施工作、提供货物、材料、设备或服务；
　　　　　　　　　　（a）承包商，据此，承包商就有权使用根据第84条所确定的与上述工作相应价格的款额；
　　　　　　　　　　（b）按下文定义的指定分包商，据此，支付给承包商的金额应按第91．4款确定和支付。
　　　　　　　　90．3　除那些按投标书中所列之费率或价格进行估价的工作外，承包商应向工程师出示与暂定金额开支有关的所有报价单、发票、凭证和账单或收据。
十七、指定的分包商
　　　　第九十一条　指定的分包商
　　　　　　　　91．1　可能已经或将由雇主或工程师指定、选定和批准的进行与合同中所列暂定金额有关的任何工程的施工或任何货物、材料、工程设备或服务的提供的所有专业人员、商人、零售商及其他人员，以及根据合同规定，要求承包商进行分包的一切有关人员，在从事这些工作的实施或货物、材料、工程设备或服务的提供过程中，均应视为承包商雇用的分包商，并在此合同中称为“指定的分包商”。
　　　　　　　　91．2　雇主或工程师不应要求承包商或认为承包商有任何义务去雇用承包商有理由反对雇用的任何指定的分包商，或去雇用任何拒绝按下述规定与承包商签订分包合同的指定的分包商；
　　　　　　　　　　（a）有关分包合同涉及的工作、货物、材料、工程设备或是服务的问题，指定的分包商应对承包商承担此义务和责任，以使承包商可以按照此合同条款免除他自己对雇主承担的义务和责任；指定分包同还应在上述义务和责任方面以及凡是由此引起的或是与此相关连的一切索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其他费用方面，或是与任何未能履行上述义务或完成上述责任引起的或是与此相关连的方面，保护和保障承包商；以及#p#分页标题#e#
　　　　　　　　　　（b）指定的分包商应保护并保护承包商免于承担由分包商、其代理人、工人和服务人员的任何疏忽造成损失，以及免于承担分包商及其所属上述人员对承包商为实施合同所提供的任何临时工程的任何误用造成的损失，以及免于承担上述的一切索赔。
　　　　　　　　91．3　如果要提供与任何指定金额有关的服务，包括永久工程的任何部分或与永久工程配套的任何工程设备的设计或规范，则此种要求应在合同中明确予以规定，并应包括在任何指定的分包合同中，指定的分包合同应规定，提供上述服务的指定的分包商要保护并保障承包商免于承担由于上述事项以及任何由于指定的分包商的违章或失职引起的和与之有关的一切索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼费、指控费和其他费用。
　　　　　　　　91．4　由任何指定的分包商已实施的所有的工作或已提供的货物、材料、工程设备或服务，承包商有权得到：
　　　　　　　　　　（a）按工程师的指示，并根据分包合同的规定，由承包商已付出或应付出的实际金额；
　　　　　　　　　　（b）由承包商提供的有关劳务费用，其金额按工程量表中所列，或者，若工程师按第90．2（a）款规定发出指示根据第96条加以确定；
　　　　　　　　　　（c）有关所有其他费用和利润，其金额按已支付或应支付的实际价格百分率计算；当工程量表中已对有关暂定金额比率作出规定时，则按承包商对该项目所填写之比率计算；或者，当未作好此项规定时，则按承包商在投标书附件中填写的，并在工程量表中为此目的在某一专项中作出这种规定时加以重复填写的比率计算。
　　　　　　　　91．5　在根据第92条颁发任何包括关于任何指定的分包商已完成的工作或已提供的货物、材料、工程设备或服务的任何支付证书之前，工程师应有权要求承包商提供合理的证明，证明以前的证书包括的该指定分包商的有关工作、货物、材料、工程设备或服务的所有费用均已由承包商支付或偿清。如果承包商未提供上述证明，除非承包商：
　　　　　　　　　　（a）以书面材料使工程师同意他有正当的理由扣留或拒绝付给该项款额；并
　　　　　　　　　　（b）向工程师递交合理是证明，证明他已将上述情况以书面形式通知了该指定的分包商。则雇主有权根据工程师的证明直接向该指定分包商支付在指定分包商支付在指定分包合同中已规定的，而承包商未曾向该指定的分包商支付的一切费用，并以冲账方式从雇主应付给或将付给承包商的任何款项中将雇主支付的上述金额扣除。在工程师已发给证明，且雇主已如上述规定直接付款的情况下，工程师在颁发以承包商为受款人的进一步的证书时，应从付款额中扣除上述直接支付的款额，但不应拒发或拖延按合同应该发出的证书。#p#分页标题#e#
十八、发出证书与支付
　　　　第九十二条　报表与支付
　　　　　　　　92．1　承包商应在每个月末按工程师可随时指定的格式向工程师提交一式6份报表，每份均应由工程师按第37．1～2款规定批准的承包商代表签字，报表应说明承包商认为自己有权到月底得到涉及以下方面的款项：
　　　　　　　　　　（a）已实施的永久工程的价值；
　　　　　　　　　　（b）工程量表中的任何其他项目，包括承包商的设备、临时工程、计日工及类似项目；
　　　　　　　　　　（c）表列材料及承包商在工地交付的准备为永久工程配套而尚未装到该工程之中的工程设备的发票价值的百分比，如投标书中所注明的；
　　　　　　　　　　（d）按第102、103条进行的调整；
　　　　　　　　　　（e）按合同规定承包商有权得到的任何其他金额。
　　　　　　　　92．2　工程师应在接到上述报表28天内向雇主证明其认为到期应支付给承包商的有关付款金额，但应：
　　　　　　　　　　（a）保留按投标书附件注明的保留金百分率乘以承包商根据第92．1款（a）、（b）、（c）和（e）项有权得到的款额而计算出的保留金额直至该保留的款额达到投标书附件中规定的保留金限额为止；以及
　　　　　　　　　　（b）扣除第80条规定之外的承包商到期应付给雇主的任何金额。但是，如果在各次保留与扣除金额之后的净额少于投标书附件中规定的临时支付证书的最小限额时，工程师没有义务按本款开具任何证书。尽管有本条款或任何其他合同条款的规定，在承包商提交履约保证，并经雇主批准之前，工程师将不对任何支付款额开具证书。
　　　　　　　　92．3　
　　　　　　　　　　（a）当颁发整个工程的移交证书之时，工程师应为把一半保留金付给承包商开具证书，或是在颁发永久工程的一区段或部分的移交证书时，工程师应为把由他决定的与永久工程的这一区段或部分的价值相应的保留金付给承包商开具证书；
　　　　　　　　　　（b）当工程的缺陷责任期满时，另一半保留金将由工程师开具证书付给承包商。但根据第81条若有不同的缺陷责任期适用于永久工程的不同区段或部分时，缺陷责任期满这一措词在本款中应被认为指上述缺陷责任期中最后一个责任期的届满。但如果在此时根据第82条，对整个工程来说还有已下达的应由承包商完成的与工程有关的任何工作时，工程师有权在剩余工程完成之前扣发工程师认为与需要完成的工程费用相应的保留金余款的支付证书。
　　　　　　　　92．4　工程师可通过任何临时证书对他所签发过的任何原有的证书进行任何修正或更改，如果他对任何工作执行情况不满意，他有权在任何临时证书中删去或减少该工作的价值。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　92．5　颁发有关整个工程的移交证书之后84天内，承包商应向工程师呈交一份竣工报表，该报表应附有按工程师批准的格式编写的证明文件，详细地说明以下内容：
　　　　　　　　　　（a）到该移交证书注明的日期为止，根据合同所完成的所有工作最终价值；
　　　　　　　　　　（b）承包商根据合同认为应付给他的，任何进一步款项；以及
　　　　　　　　　　（c）承包商认为根据合同将支付给他的估算数额。估算数额应在此竣工报表中单独列出。工程师应根据第92．2款开具支付证书。
　　　　　　　　92．6　根据第94．1款在颁发缺陷责任证书后的56天之内，承包商应向工程师提交一份最终报表草案供工程师考虑，该草案应附有按工程师批准的格式编写的证明文件，详细地说明以下内容：
　　　　　　　　　　（a）根据合同所完成的所有工作的价值；以及
　　　　　　　　　　（b）承包商根据合同认为应支付给他的任何进一步的款项。如果工程师不同意或是不能证实该最终报表草案的任何一部分，则承包商应根据工程师的合理要求提交进一步的资料，并对草案进行修改以使双方可能达到一致。随后，承包商应编制并向工程师提交双方同意的最终报表。
　　　　　　　　92．7　在提交最终报表时，承包商应给雇主一份书面结算单，进一步证实最终报表中的总额，相当于由合同引起的或与合同有关的全部和最后确定应支付给承包商的所有金额，并将一份副本呈交工程师。但该清单只是在根据第104．8款颁发的最终证书规定的应支付的款项支付之后，以及第27．1款提及的履约保证书退还给承包商之后才能生效。
　　　　　　　　92．8　在接到最终报表及书面结算单后28天内，工程师应向雇主发出一份最终证书，并将一份副本呈交承包商，说明：
　　　　　　　　　　（a）工程师认为按照合同最终应支付的款额；
　　　　　　　　　　（b）在对雇主以前支付的所有款额和根据合同雇主有权得到的全部金额加以确认后，雇主还应支付给承包商，或者承包商还应支付给雇主的余额。
　　　　　　　　92．9　除非承包商在其最终报表中以及在第92．5款提及的竣工报表中已经包括索赔事宜，对由合同及工程实施引起的或与之有关的任何问题和事件，雇主不应对承包商负有责任。
　　　　　　　　92．10　在工程师按本条款或合同的任何其他条款颁发的任何临时证书中规定的应支付给承包商的款额，在该临时证书被送交雇主后28天内，或在第92．8款提及的最终证书送交雇主后56天内，由雇主支付给承包商，但应受第80条的约束。如果雇主未能在规定的时间内支付，则雇主应按投标书附件中规定的利率，从应付之日起计向承包商支付全部付款额的利息。本款之规定不损害承包商根据第101条应享有的权利。#p#分页标题#e#
　　　　第九十三条　仅凭缺陷责任证书的批准
　　　　　　　　93．1　只有第94条规定的缺陷责任证书能被视为构成对工程的批准。
　　　　第九十四条　缺陷责任证书
　　　　　　　　94．1　在工程师颁发缺陷责任证书并送交雇主，同时将一份副本送交承包商，申明承包商已尽其义务完成其施工和竣工，并修补其中缺陷，达到使工程师满意的日期之前，不应认为该合同已经结束。缺陷责任证书应由工程师在缺陷责任期终止后28天内颁发，或者，如果不同的缺陷责任期适用于永久工程的不同区段或部分时，则在最后一个缺陷责任期终止或根据第82条，在任何被指示进行的工程已完成并达到工程师满意之后尽快签发。但颁发缺陷责任证书不应作为将92．3款规定的第二部分保留金支付给承包商的先决条件。
　　　　　　　　94．2　尽管颁发了缺陷责任证书，但承包商和雇主仍应对在缺陷责任证书颁发时尚未履行的义务承担责任。为了确定任何此类义务的性质和范围，合同应被认为对合同双方仍然有效。
十九、补救
　　　　第九十五条　承包商的违约
　　　　　　　　95．1　如果承包商依法被判定不能偿付其到期应付的债务，或者自动或者非自动宣告破产、停业清理或解体，或已失去偿付能力，或与其债权人作出安排，或作出对债权人的转让，或同意在其债权人的监督委员会监督之下执行合同，或者如果由一个破产案产业管理人、遗产管理人、财产委托管理人或资产清算人被指定监督其财产的任何实质部分，或是如果根据与债务的重新组合、安排或重新调整有关的任何法律或法规，开始对承包商起诉或通过与解体或清偿有关的决议，或是如果采取任何步骤控制承包商资产主要部分的抵押权益，或是如果对承包商或其财产采取的任何行动或发生的任何事件，根据任何适用的法律，具有与前述的行动或事件实际上相似的效果，或是如果工程师向雇主说明，并将一份副本送交承包商，他认为承包商：
　　　　　　　　　　（a）已否认合同有效；或
　　　　　　　　　　（b）无正当理由而未能按第74．1款开工，或按第79．1款收到通知后28天内继续进行工程或工程之任何区段的施工；或
　　　　　　　　　　（c）未能在收到通知和指示后28天内履行按第72．4款颁发的通知或按第72．8款颁发的指示；或
　　　　　　　　　　（d）无视工程师事先的书面警告，反而地固执地或公然忽视履行合同所规定的义务；或
　　　　　　　　　　（e）已违反第13．1款。则雇主在向承包商发出通知14天后，可以进驻现场和工程，并在不解除承包商按合同规定的任何义务与责任或影响合同赋予雇主或工程师的各种权利和权限的情况下，终止其对承包商的废用。雇主可自己完成该工程，或废用其他任何承包商去完成该工程。雇主或其他上述承包商在他或他们认为合适时，为完成该工程可使用他们认为合适的那部分承包商的设备、临时工程和材料。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　95．2　在雇主进行任何此类进驻和终止后，工程师应尽快单方面地或通过与各方协商后，或在他认为适宜进行或实施调查或查询之后，确定和决定，并应证明：
　　　　　　　　　　（a）在上述进驻与终止合同之时，承包商就其按合同规定实际完成的工作，已经合理地得到或理应收入的款额；以及
　　　　　　　　　　（b）上述未曾使用或部分使用了的任何材料，任何承包商的设备及任何临时工程的价值。
　　　　　　　　95．3　如果雇主按本条规定终止对承包商的废用，则在缺陷责任期满以前及以后，在工程师查清施工、竣工及修补任何缺陷的费用，竣工拖延的损害赔偿以及由雇主支付的所有其他费用，并对上述款额开具证书以前，雇主没有义务向承包商支付合同规定的任何进一步的款项。此后，承包商仅有权得到由工程师证明承包商合格完工时本应支付给他的并扣除上述款项后的此类款额。如果该项款额超过承包商合格完工时本应支付给他的款额，则根据要求，承包商应将此超出部分付给雇主。并应视为承包商欠雇主而应付的债务。
　　　　　　　　95．4　在第107．1款中所述的此类进驻与终止后14天内，如果工程师发出指示并且法律允许，承包商应将其为该合同目的可能签订的，有关提供任何货物或材料或服务或有关实施任何工作的协议的权益转让给雇主。
　　　　第九十六条　紧急补救工作
　　　　　　　　96．1　无论在工程施工还是在缺陷责任期间，如果工程或其任何部分本身，或在工程中或在工程的任何部分中发生或发生与之有关的任何事故，故障或其他事件，工程师认为进行任何补救或其他工作是工程安全的紧急需要，而承包商无能力或不愿立即进行此类工作时，则雇主有权在工程师认为必要时废用其他人员去从事该项工作并支付有关费用。如果工程师认为由雇主如此完成的工作或修理是按合同应由承包商负责以自费进行者，则所有随之产生或与之有关的费用，在同雇主和承包商适当协商后，将由工程师确定并且应由雇主向承包商索回，并可由雇主从应支付或将支付给承包商的款项中扣除，工程师应相应地通知承包商，并将一份副本呈交雇主。但在任何此类紧急事件发生后，工程师在实际可行的情况下，应尽快将之通知承包商。
二十、特殊风险
　　　　第九十七条　对特殊风险不承担责任
　　　　　　　　97．1　承包商对第97．2款所提到的任何特殊风险造成的有关下列后果，均不负赔偿或其他责任；
　　　　　　　　　　（a）在上述任何特殊风险发生之前接第72．8和72．9条规定被宣告为不合格工程之外的本项工程的破坏和损失；或#p#分页标题#e#
　　　　　　　　　　（b）雇主或第三方财产受到破坏或损害；或
　　　　　　　　　　（c）人身的伤亡。
　　　　　　　　97．2　特殊风险系指：
　　　　　　　　　　（a）第46．1款的（a）、（c）、（d）、（e）、段定义之风险，以及
　　　　　　　　　　（b）第46．1款（b）段所定义的、在工程施工所在国的有关风险。
　　　　　　　　97．3　如果由于上述特殊风险致使工程或在现场或现场附近，或运往现场的任何材料或工程设备，或任何承包商的设备，遭到毁坏或损害时，则承包商根据合同有权得到对任何已按时完成的永久工程以及任何受到毁坏与损害的材料或工程设备的付款，还有权得到根据工程师的要求所进行的，或为了完成工程所必须进行的以下工作的付款：
　　　　　　　　　　（a）修复任何此类被破坏或损害的工程；以及
　　　　　　　　　　（b）替换或修复此类材料或承包商设备。工程师应根据第84条规定确定追加合同价格并相应地通知承包商，同时将一份副本呈交雇主。
　　　　　　　　97．4　无论何时何地发生任何因地雷、炸弹、爆破筒、手榴弹或是其他炮弹、导弹、弹药或战争用爆炸物爆炸或冲击引起的破坏、损害、人身伤亡，均应视为上述特殊风险的后果。
　　　　　　　　97．5　除了按合同中任何其他条款规定承包商有权得到付款外，雇主应偿还承包商任何施工费用，此费用不管是归因于上述特殊风险，或随其发生，或为其结果，或以任何方式与之有关，但受本条款下文所包含的与战争爆发有关规定的限制，而承包商一经获悉任何此类费用，应立即通知工程师。工程师应在与雇主和承包商适当协商后，确定上述费用的数额，并加到合同价格中去，同时通知承包商，并将一份副本呈交雇主。
　　　　　　　　97．6　在合同执行过程中，如果在世界任何地区爆发战争，无论宣战与否，也不论其在财务上或其他方面实际上对工程施工有无影响，承包商应继续尽最大努力完成施工，除非和直到合同根据本条款规定被终止。但在上述战争爆发后的任何时候，雇主应有权通知承包商终止合同，一经发出此项通知，除执行本条规定的各方权利和执行第99条的规定外，此合同应告终止，但不影响双方中任一方对于任何先前的违约所享有的权利。
　　　　　　　　97．7　如果根据第97．6款规定合同被终止，承包商应尽速从现场撤离其全部设备，并应为他的分包商提供相同的方便撤离其设备。
　　　　　　　　97．8　如果合同如前所述被终止，则雇主应按合同中规定的费率和价格向承包商支付在合同终止日期以前完成的全部工作的费用，但应减去账上已支付给承包商的款项与项目，并另外支付下述费用：#p#分页标题#e#
　　　　　　　　　　（a）有关工程量表中提及的任何开办项目的应支付款额，只要这些项目中的工作或服务已进行或履行，以及任何上述项目中已进行或履行了的相应部分工作或服务的费用；
　　　　　　　　　　（b）为该工程所合理订购的材料、工程设备或货物的费用，如已将其交付给承包商或承包商对之依法有责任收货时，则雇主一经支付此项费用，该项材料、工程调和或货物即成为雇主的财产；
　　　　　　　　　　（c）承包商为完成整个工程所合理发生的任何开支的总计，而该项开支未包括在本款提及的任何其他付款中；
　　　　　　　　　　（d）按第97．3和97．5款规定的应支付任何附加金额；
　　　　　　　　　　（e）考虑到为工程施工已支付或将支付或将支付的费用，和按照第97．7款撤离承包商设备的费用，以及在承包商提出要求时，将承包商的设备运回其注册国内承包商的设备基地或其他目的地的费用的合理部分，但不得多索费用；
　　　　　　　　　　（f）承包商雇用的所有从事工程施工及与工程有关的职员和工人在合同终止时的合理遣返费。但雇主除按本款规定应支付任何费用外，亦应有权要求承包商偿还任何有关承包商的设备、材料和工程设备的预付款的未结算金额。以及在合同终止之日，按合同规定应由承包商偿还雇主的任何其他金额。任何按本款规定应支付的金额应由工程师在同雇主和承包商适当协商后确定，并应相应地通知承包商，同时将一份副本呈交雇主。
二十一、解除履行合同
　　　　第九十八条　解除合同时的付款
　　　　　　　　98．1　如果在颁发中标函后发生双方无法控制的任何情况，使双方中任何一方不可能或是不能依法履行自己在合同中的义务，或根据合同法双方均被解除继续履约时，如果合同已按第97条的规定被终止，则雇主为已实施的工程向承包商支付的金额应与按第97条规定应支付的金额相等。
二十二、争议的解决
　　　　第九十九条　争议的解决
　　　　　　　　99．1　如果在雇主和承包商之间由于或起因于合同或工程施工而产生任何争议，包括对工程的任何意见、指示、决定、证书或价值方面的任何争议，无论是在工程施工中还是竣工后，也不论是在否认合同有效或合同在其他情况下终止之前还是之后，此类争议事宜应首先以书面形式提交工程师，并将一份副本提交另一方，同时应说明向工程师提交这种文件是根据本条款采取的行动。工程师应在收到上述文件后84天之内将其决定通知雇主和承包商，该决定亦应说明是根据本款作出的。除非合同已被否认或被终止，在任何情况下，承包商都应以应有的精心继续进行工程施工，而且承包商和雇主应立即执行工程师作出的每一项此类决定，除非并直至该决定按下述规定变为友好解决或仲裁裁决。如果雇主或承包商双方中的任何一方对工程师的任何决定不满意，或者如果工程师未能在他接到该文件后的第84天或此前将其所作决定的通知发出，那么，无论雇主或是承包商都可以在收到此决定的通知后的第70天或此前，或在上述84天期满之后的第70天或此前，按下列规定将其把有关争议提交仲裁的意向通知另一方，并将一份副本交工程师参考。这一通知就确定了发出通知一方就此争端按以下规定开始仲裁的权利。按照第99．4款的规定，如果没有发出此类通知，上述仲裁则不能开始。如工程师已将他对争端所作的决定通知了雇主和承包商，而雇主和承包商双方收到工程师有关此决定的通知后第70天或在此之前均未发出要将该争议提交仲裁的通知，则上述决定将被视为最后决定并对雇主或承包商双方均有约束力。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　99．2　按第99．1款规定已经发出将把一件争议提交仲裁的通知后，争执双方应首先设法友好解决争议，否则不应对这一争议开始仲裁。如果争议双方没有另外的协议，仲裁可在将此争议提交仲裁的意向通知发出后第56天或此后开始，而不论是否已作过友好协商的尝试。
　　　　　　　　99．3　有关以下方面的任何争议：
　　　　　　　　　　（a）工程师的决定，未能根据第99．1款规定成为最终决定并具有约束力，以及
　　　　　　　　　　（b）在第99．2款规定的期限内尚未友好解决。除非合同中另有规定，均应按国际商会的调解与仲裁章程，由据此章程指定的一名或数名仲裁员予以最终裁决。上述仲裁员有全权解释、复查和修改工程师对争议所作之任何决定、意见、指示、确定、证书或估价。双方中任何一方在仲裁程序中，均不受根据第111．1款为取得工程师的上述决定而向工程师提供证据或论据的限制。上述工程师的决定，不应使他失去被传为证人以及向仲裁员提供任何与争议有关的证据的资格。在工程竣工之前或之后均可诉诸仲裁，但在工程进行过程中，雇主、工程师及承包商各自的义务不得以仲裁正在进行为理由而加以改变。
　　　　　　　　99．4　当雇主和承包商双方都未在第99．1款规定的期限内发出将争议提交仲裁的意向通知，而有关决定成为最终决定并具有约束力时，如果一方未能遵从此决定，则另一方在不损害任何其他具有的权利情况下，可根据第99．3款的规定将此未履约行为提交仲裁。第99．1和99．2款的各项规定不适用于任何此类提交。
二十三、通知
　　　　第一百条　通知
　　　　　　　　100．1　根据合同条款由雇主或工程师发给承包商的所有证明，通知或指示均应通过邮件、电报、电传或传真发至或留在承包商主要营业地点或承包商为此目的指定的其他该类地址。
　　　　　　　　100．2　根据合同条款发给雇主或工程师的任何通知均应通过邮件、电报、电传或传真发至或留在为此目的指定的各有关地址。
　　　　　　　　100．3　合同双方的任何一方均可在事先通知另一方，将指定地址改变为工程施工所在国内的另一地址，并将一份副本送交工程师，工程师也可在事先通知合同双方后这样做。
二十四、雇主的违约
　　　　第一百零一条　雇主的违约
　　　　　　　　101．1　如果雇主发生以下事件时：
　　　　　　　　　　（a）在第92．10款中规定的应付款时间期满后28天内，未按工程师的任何证书向承包商支付应付的款额；或
　　　　　　　　　　（b）干涉、阻挠或拒绝为颁发任何上述证书所需要的批准；或#p#分页标题#e#
　　　　　　　　　　（c）破产，或作为一家公司宣告停业清理，但此清理不是出于重建或合并计划的目的；或
　　　　　　　　　　（d）通知承包商，由于不可预见的原因，由于经济混乱，使他不可能继续履行其合同义务。则承包商在通知雇主，并将一份副本呈交工程师的情况下，有权根据合同终止其受雇。这一终止在发出通知后14天生效。
　　　　　　　　101．2　在第101．1款所规定的14天通知期满之时，承包商除不受第88．1款的约束，应尽快从现场撤离所有其带至工地的设备。
　　　　　　　　101．3　如果发生上述终止，雇方在付款方面对承包商承担的义务与第97条规定的如果合同终止时所应承担的义务相同。但是除了第97．8款所规定的付款之外，雇主还应付承包商由于该终止引起的或与之有关的或由其后果造成的任何对承包商的损失或损害所发生的金额。
　　　　　　　　101．4　在不影响承包商根据第92．10款享有利息和根据第113．1款终止合同的权利的情况下，在雇主有根据合同进行任何扣除时，如雇主在第104．10款规定的应付款时间期满后28天内，未能按工程师的任何证书向承包商支付应付款额，承包商可在提前28天通知雇主并将一份副本呈交工程师的情况下，暂停工作或减缓工作速度。如承包商根据本款规定暂停工作或减缓工作速度并由之造成延误或招致费用，工程师应在与雇主和承包商协商之后决定：
　　　　　　　　　　（a）根据第77条规定，承包商有权获得任何延长的工期；以及
　　　　　　　　　　（b）应在合同价格中增加此类费用总额。并相应通知承包商，将一份副本呈交雇主。
　　　　　　　　101．5　当承包商根据第101．4款发出通知，暂停工作或减缓工作速度，而雇主随即支付了包括第92．10款规定的利息在内的应付款项，如尚未发出终止通知，则承包商根据第113．1款所享有的权利即告失效，并且承包商应尽快恢复正常施工。
二十五、费用和法规的变更
　　　　第一百零二条　费用的增加或减少
　　　　　　　　102．1　合同价格的调整应根据当地劳务价格及本款所列材料费用的涨落予以调整：
　　　　　　　　　　（a）当地工人：（i）就本款而言：当地工人”系指承包商为合同或与合同有关之目的雇用的在现场从事各种工作的熟练、半熟练及不熟练工人，或承包商为合同或与合同有关之目的雇用的现场外全日制工作的熟练、半熟练或不熟练工人。“基本工资率”系指在提交投标书截止日以前28天的当日，根据政府或州的任何法规、法令、政令或其他法律或任何规章，或任何地方的或其他合法机构制定的细则所通行的适用的最低基本工资率，或一般在工程准备实施地区与较好的雇主中的做法相一致的适用的最低基本工资率。“现行工资率”系指规定提交投标书截止日以前28天之后的任何日期，根据政府或州的任何法规、法令、政令或其他法律或任何规章，或任何地方的或其他合法机构制定的细则所通行的适合于当地工人的最低基本工资率。（ii）根据本款条件所作的合同价格调整应以当地工人基本工资率与现行工资率的差值乘以下列数字计算得出：实际工作总小时数，以及在涉及以加班工资率工作的小时数时，则以此加班小时数与承包商依法应付的加班工资增补百分数相乘的积。此类调整也许是对合同价格的增加，也许是对合同价格的减少。（iii）合同价格不应因当地工人的报酬的波动而作调整。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　　　（b）所列材料：（i）就本款而言：“所列材料”系指投标书附件（填入编号）中规定的在现场施工并完成工程所需的材料。“基本价格”系指在递交投标书截止日期以前28天当日通行的所列材料的现行价格。“现行价格”系指递交投标书截止日期以前28天之后的任何日期通行的所列材料的现行价格。（ii）根据本款规定所作的合同价格的调整应通过把“基本价格”与“现行价格”的差值乘以在特定现行价格有效期间内发送到现场的所列材料的数量计算得出。上述调整也许是对合同价格的增加，也许是对合同价格的减少。（iii）承包商应尽其勤勉之职，确保不发生所列材料过于浪费的现象。任何运出现场的所列材料都应在本款（b）段要求的记录中予以清楚地验明。（iv）本款各项规定适用于为施工目的在现场使用的承包商设备所用的燃料，上述设备包括承包商拥有的，用于运送职员、工人、承包商设备、临时工程、工程设备或材料进出工地的车辆。上述燃料应在本款（d）段要求的记录中清楚地验明。本款的规定不适用于任何卖给或供给承包商的雇员或其他任何与本合同无关的个人用车所需的燃料。（v）承包商应自始至终注意适合的市场。购买材料时，每当材料费用的变动可能引起本款规定的合同价格的调整时，承包商应尽其勤勉之职，以与恰当地履行合同规定义务相一致的态度，以最便宜的价格购进上述材料。如果任何时候出现承包商一方不够勤勉、违约或玩忽职守的情况，无论是在遵守上述要求时，还是其他情况下，在调整合同价格时，对因上述不勤勉、违约及玩忽职守所造成的费用的增加将不予考虑；对本来可以降低的费用，但由于不勤勉、违约或玩忽职守而未能降低时，此笔金额应从合同价格中扣除。（vi）合同价格不应因材料费用的波动而作调整。
　　　　　　　　　　（c）不包括企业管理费用和利润。在根据本款确定合同价格调整额时，不考虑任何企业管理费用和利润。
　　　　　　　　　　（d）通知与记录：当发生可以或可能导致本款所说的合同价格调整之任何事件时，承包商应立即向工程师就此发出通知，承包商还应保存为使合同价格得以按本款规定进行调整所必需的账簿、账单及其它文件和记录，并在工程师提出要求时，提供出示任何所保存的发票、账单、文件或记录，以及工程师可能要求的其他信息。
　　　　　　　　　　（e）竣工日后的调整：在根据第43条确定的全部工程应竣工的日期以后，或根据第48条证明的全部工程竣工日之后，合同价格应按竣工日或移交证书中规定之日的现行费率或现行价格（如果合适的话）进行调整，两个日期中取较早者。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　　　（f）合同价格调整的确定：根据本款对任何合同价格进行调整之款额应由工程师根据上述各项规定确定。
　　　　第一百零三条　后继的法规
　　　　　　　　103．1　如果在呈递合同投标截止日期前的28天以后，在工程施工或预计施工的所在国中，国家或州的任何法规、法令、政令或其他法律或规章，或任何地方或其他合法机构的细则发生了变更，或任何上述州的法规、法令、政令、法律、规章或细则等的采用，使得承包商在实施合同中发生了除第102．1款规定以外的专用的增加或减少此类增加或减少的费用应由工程师与雇主和承包商协商之后确定，并加入合同价格或从中扣除，工程师应相应地通知承包商，并将一份副本呈交雇主。
二十六、货币及汇率
　　　　第一百零四条　货币限制
　　　　　　　　104．1　在呈递合同投标书截止日期前的28天以后，如果工程施工或预定施工的所在国政府或该政府的授权机构对支付合同价格的一种或几种货币实行货币限制以及汇兑限制，则雇主应赔偿承包商因此而受到的损失或损害，且不影响承包商行使其在此类事件中有权行使的任何其他权利或采取补救措施。
　　　　第一百零五条　汇率
　　　　　　　　105．1　如果合同规定将全部或部分款额以一种或几种外币支付给承包商，则此项支付不应受上述指定的一种或几种外币与工程施工所在国货币之间的汇率变化的影响。
　　　　　　　　105．2　如果雇主已要求投标书以单一货币报价，但用一种以上的货币支付，且承包商也已声明他要求支付的另一种或几种货币的比例或款额，则适用于计算该比例或款额的一种或多种汇率，除非在本合同中另有规定，应为在合同投标书递交截止日期前28天的当日，由预定工程施工所在国中央银行决定的通行汇率，并由雇主在标书递交之前通知承包商，或在标书中予以规定。
　　　　　　　　105．3　如果合同规定以一种以上的货币进行支付，当暂定金额为按第90和89．1条规定全部或部分使用时，用以支付暂定金额的外币比例或数额按第105．1或105．2款所规定的原则确定。
二十七、合同生效
　　　　第一百零六条　合同生效
　　　　　　　　106．1　本合同在下列条件满足之日起生效：
　　　　　　　　　　（a）双方授权代表签字
　　　　　　　　　　（b）并经双方政府批准。
　　　　　　　　106．2　双方应在合同签字之日起两个月内完成上述批准手续。
　　　　　　　　106．3　在106．1款规定的条件满足后，双方应通过信件确认合同生效日期。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　106．4　在合同的效力直至双方所有的责任和义务完成时为止。

发包方（以下简称甲方）：_________
承包方（以下简称乙方）：_________
甲方承建的钢筋单项工程，于_________年_________月_________日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容：
　　按施工图纸中基础分部±0.000以下所有的钢筋加工制作和安装项目，包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中：_________承包钢筋加工制作分项工程；_________承包钢筋安装绑扎分项工程。
二、承包造价：
　　以总钢筋设计含量计算，单价_________元／吨（该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内）。其中：钢筋加工制作_________元／吨；钢筋安装绑扎_________元／吨。
三、组织领导：
　　　　1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
　　　　2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。
　　　　3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
　　　　4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任：
　　1、甲方责任：
　　　　1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。
　　　　2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
　　　　3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。
　　　　4）保证材料供应（材料运至现场_________米内，但不提供塔吊运输），如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。#p#分页标题#e#
　　2、乙方责任：
　　　　1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
　　　　2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》（附后）等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
　　　　3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。
　　　　4）绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。
　　　　5）严格按照甲方规定的配合比合下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
　　　　6）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。
　　　　7）负责钢筋化验取样、钢筋焊接工作（竖向电渣焊除外），焊接要符合规范要求。
　　　　8）钢筋制安质量要求，应以市质检站、监理单位及甲方工程师签证达优良等级为准，绝对不能出现返工现象。每次挠捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班调整钢筋，必须保证砼浇灌后的钢筋质量。
　　　　9）钢筋工种必需的工具、护具及劳保防护用品由乙方自备。
　　　　10）乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。
五、工程质量及验收标准：
　　工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工期：
　　根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。#p#分页标题#e#
七、付款方法：
　　　　1）为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给100％的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。
　　　　2）结算程序：每月底结算当月1-30日（31日）的工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，报公司预算部结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。
八、其它：
　　　　1）由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性_________元封顶。
　　　　2）由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
　　　　3）凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。
　　　　4）伤者费用在_________元以内，不管何种原因均由乙方自理。
九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
十、甲方对以上各条款负有解释权。
十一、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。
甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________
甲方代表（签字）：_________　　　　　　乙方代表（签字）：_________
签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

发（总）包单位：_________（甲方）
承（分）包单位：_________（乙方）
根据《中华人民共和国合同法》，以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。
第一条　基本内容：
　　工程名称：支护锚杆工程；
　　建设地点：_________。
第二条　建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：
　　本工程包括（按照图纸挡施1，2计算）：
　　　　1、基坑东侧锚杆施工，边长_________米，锚杆_________条。
　　　　2、基坑南侧锚杆施工，边长_________米，锚杆_________条。两项合计，锚杆_________条，总工程量为_________延米。
　　　　3、锚杆孔径为φ140，锚杆长分别为10，12，16，20米，锚杆主筋采用1φ25或1φ40。工作内容包括搭设平台架、锚杆钻孔、锚杆设置及灌浆。#p#分页标题#e#
第三条　本合同所承包工程的工期定为_________个工作天，工期计算的起止时间是：_________年_________月_________日开工，_________年_________月_________日竣工。
　　在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。
第四条　工程质量标准及保修条件、期限，按本条第（一、二）项执行：
　　（一）按照国家及省、市的有关规定执行。
　　（二）按照国家《现行建筑施工规范大全》有关标准执行，工程包修_________年。
第五条　承包方式：
　　实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期。锚杆每米单价包干：_________元／米（包税金）。乙方负责按建设单位结算的总造价开发票，其中属于甲方的税金由甲方支付给乙方。
第六条　工程总造价按上述承包范围和方式，计（概算）为人民币：_________元整。（￥_________）。工程结算以实际发生工程量计算，单价不变。
第七条　甲方应负责完成下列工作：
　　　　1、在开工前、三、天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各_________份；水电安装图纸_________份；地质勘探资料_________份；建筑（安装）许可证和报建审核意见书。
　　　　2、提供现场水电接点，材料堆放点及临时设施。
　　　　3、基坑南侧的地下管路，如煤气管、水管等，开工前应在施工图中标明。
　　　　4、按时向乙方拨付工程款。
第八条　乙方应负责完成下列工作：
　　　　1、在开工前_________天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工计划的依据。
　　　　2、全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。
　　　　3、完工后，提供有效的竣工资料三份。
第九条　乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给第三方。
　　乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其在主要形象上拖进度_________天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在_________天内必须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。#p#分页标题#e#
　　乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应立即以书面通知甲方。甲方应在_________天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。
第十条　甲方派_________为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。
第十一条　材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第（二）项执行：
　　（一）工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按_________的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。
　　（二）施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。
第十二条　工程价款的支付和结算必须划（汇）入乙方的开户银行：_________行，帐号：_________，否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。
　　工程备料款和进度款按本款第（二）项执行：
　　（一）按市建设银行工程价款结算办法的拨付规定办理，即在合同签订_________天内，按总造价（当年计划）的百分之_________预付备料款，进度款按工程进度百分之_________时付款百分之_________，工程进度百分之_________时付款百分之_________，工程进度百分之_________时再付百分之_________，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。
　　（二）工程款支付办法：
　　　　1、在乙方进场之日，按工程总造价25％支付备料款，即_________万元。
　　　　2、工程进度达30％时，按工程总造价25％支付进度款，即_________万元。
　　　　3、工程进度达55％时，按工程总造价25％支付进度款，即_________万元。
　　　　4、工程竣工验收合格，除按工程总造价5％待保修期满后支付外，其余一次付清。
　　工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后_________天内提出竣工结算，送甲方和经办银行审核，甲方应在接到结算之日起_________天内提出意见，逾期视作同意，由经办银行划帐，结算尾数。
　　双方对竣工结算确认后_________天内，应进行退补结算。
第十三条　甲方因生产或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。#p#分页标题#e#
　　工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。
第十四条　工程交工验收
　　　　1、工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
　　　　2、隐蔽工程在隐蔽前_________天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐蔽，并认真如实填写隐蔽记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，所有费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方承担，所耽误的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方承担，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方承担。
　　　　3、工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后_________天（单项工程七天）内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在《竣工工程验收证明书》上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，如果验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程（包括单项工程）未经验收，甲方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。
　　　　4、工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。
　　　　5、锚杆抗拔力按设计要求，即锚1抗拔力10t，锚2抗拔力20t，根据规范验收。不合格须补做，费用由乙方负责。
第十五条　奖励
　　　　1、提前竣工或赶工奖励：_________。
　　　　2、乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价_________分之_________奖励给乙方。
第十六条　违约责任
　　　　1、甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期_________天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。#p#分页标题#e#
　　　　2、甲方不按期拨付工程款，从超过_________天次日起，按拖欠数额，按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方承担，工期顺延。
　　　　3、乙方逾期竣工，从逾期_________天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之_________向甲方偿付违约金。
　　　　4、甲方逾期组织验收交工工程（包括单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期_________天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之_________向对方偿付违约。
　　　　5、一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期_________天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。
第十七条　遇人力不可抗拒的灾害损失，按本条第_________项处理：
　　　　1、报上级有关部门裁定。
　　　　2、工期顺延。
第十八条　其它事项及补充条款
　　　　1、有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。
　　　　2、乙方应加强防火、防盗、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。
本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本_________份，双方各执_________份；副本_________份，双方各执_________份；送建委、双方主管业务部门、经办银行、税务局、工商局及有关单位各一份。
甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________
住所：_________　　　　　　　　　　　　住所：_________
签约代表（签字）：_________　　　　　　签约代表（签字）：_________
电话：_________　　　　　　　　　　　　电话：_________
传真：_________　　　　　　　　　　　　传真：_________
邮政编码：_________　　　　　　　　　　邮政编码：_________
签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

发（总）包单位：_________（甲方）#p#分页标题#e#
承（分）包单位：_________（乙方）
根据《中华人民共和国合同法》，以及有关规定，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。
第一条　工程名称：锚杆工程
　　建设地点：_________
第二条　建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容：
　　　　1．基坑锚杆_________条，包括现场已浇注_________条锚杆的张拉及锁定，总工程量为_________延米。
　　　　2．锚杆施工依据设计方案和相应施工规范，工作内容包括：①锚杆钻孔；②锚杆设置及灌浆；③锚杆张拉与锁定。
第三条　本合同所承包工程的工期定为_________个日历天，工期计算的起止时间是：_________年_________月_________日开工，_________年_________月_________日竣工。上述工期以施工方案工期为准。
　　在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。
第四条　工程质量标准及保修条件、期限，按本条第_________项执行：
　　　　1．按照国家及省、市的有关规定执行，符合设计要求。
　　　　2．按照国家《现行建筑施工规范大全》有关标准执行，工程保修至地下室施工到0.00时为止。
第五条　承包方式：
　　实行大包干。即包工、包材料、包质量、包工期、包安全。锚杆按_________元／米计价。
　　具体工期要求为：在_________个日历天内完成全部锚杆的钻孔、灌浆，并且张拉完毕至少一半锚杆。
第六条　工程总造价按上述承包范围和方式，计（概算）为人民币：_________元整（￥_________），工程结算以实际发生工程量为准，单价不变。
第七条　甲方应负责完成下列工作：
　　　　1．在开工前三天完成“三通一平”（包括进场道路），接通水、电源和办理报建、临时场地、占用道路等的批准手续。同时向乙方提交施工（安装）图纸与说明书和有关的技术资料各一份；水电安装图纸_________份；地质勘探资料一份；建筑（安装）许可证和报建审核意见书。
　　　　2．提供现场水电接点，材料堆放点及临时设施。
　　　　3．以上工作由_________统一解决安排。
第八条　乙方应负责完成下列工作：
　　　　1．在开工前三天完成组织施工图会审、编制施工组织设计，并送交甲方，作为甲方检查监督执行施工计划的依据。
　　　　2．全面负责锚杆施工，保质保量按期完成任务。#p#分页标题#e#
　　　　3．完工后，提供有效的竣工资料两份。
第九条　乙方承包的任务，非经甲方同意，不得随意分包给第三方。
　　乙方必须严格按照施工图与说明书以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好试件和材料的试验，确保工程质量，按期完工。在工程质量上必须接受质量监督部门和甲方的监督，甲方发现其在主要形象上拖进度_________天时，或在主要工程上存在重大质量问题时，经质监部门确认后，甲方应以书面通知乙方，乙方在_________天内必须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至终止合同，调换施工队伍。因此所造成的实际损失，由乙方负责。
　　乙方在施工过程中，发现施工图纸与说明书不符，重要结构或关键部位所需的材料规格、质量不符合设计要求，或设备有缺陷时，应立即以书面通知甲方。甲方应在_________天内会同设计单位进行处理，并办理技术签证。否则，乙方有权停工，除工期顺延外，因此所造成的窝工损失由甲方负责。
第十条　甲方委托监理公司为驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程、办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定搞好试件、材料试验和各项技术资料及报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其它事宜。
第十一条　材料、设备的供应及其消耗含量和价差处理，按本条第_________项执行：
　　　　1．工程所需材料，全部由乙方负责，其费用和材料价格已按_________的规定列入造价内，在施工过程中，如材料价格变动，按有关规定进行调整。
　　　　2．施工过程中，材料价格如有变动，不再调整。
第十二条　工程价款的支付和结算必须划（汇）入乙方的开户银行：_________办事处，帐号：_________。否则，由此所造成的一切后果均由甲方负责。乙方不得将工程款转入第三方帐户或挪作他用。
　　工程备料款和进度款按本款第_________项执行：
　　（一）按市建设银行工程价款结算办法的拨付规定办理，即在合同签订_________天内，按总造价（当年计划）的百分之_________预付备料款，进度款按工程进度百分之时付款百分之_________，工程进度百分之时付款百分之_________，工程进度百分之时再付百分之_________，其余工程进度款由预付备料款抵充，留下尾款百分之五待审定竣工结算后付清。
　　（二）工程款支付办法：
　　　　1．合同签订七日内，甲方向乙方支付_________元备料款。
　　　　2．乙方完成进度达50％时，甲方再向乙方支付工程总造价的40％。
　　　　3．乙方完成进度达90％时，甲方再向乙方支付工程总造价的15％。其余款项在地下室施工到0．00时付清。#p#分页标题#e#
　　工程结算：乙方应在全部工程竣工验收合格后_________天内提出竣工结算，送甲方和经办银行审核，甲方应在接到结算之日起_________天内提出意见，逾期视作同意，由经办银行划帐，结算尾数。双方对竣工结算确认后_________天内，应进行退补结算。
第十三条　甲方因生产或使用需要，确需变更设计时，应书面通知乙方，并提供由原设计单位出具的变更设计的技术资料，按规定办理变更工程手续，签订补充协议或变更合同，造价按工程增减的规定进行调整和结算。
　　工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁，材料和构件积压的损失。
第十四条　工程交工验收
　　　　1．工程交工验收，应以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更增减的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。
　　　　2．隐蔽工程在隐蔽前_________天，由乙方通知甲方到场检查，甲方不按时到现场检查的，乙方可自行检查后隐蔽，并认真如实填写隐蔽记录，甲方应予承认。若事后甲方提出复查的，复查合格，所有费用和因此造成乙方的经济损失，由甲方承担，所耽误的时间应顺延工期；复查不合格，检查费用由甲方承担，乙方应负责无偿返修。若乙方未通知甲方到场检查，单方完成隐蔽工程的，甲方有权要求重新检查，不论检查结果是否合格，一切费用由乙方承担。
　　　　3．工程（包括单项工程）竣工前五天，由乙方通知甲方组织有关单位进行验收。验收工作在工程竣工后_________天（单项工程七天）内进行，并应按期验收完毕。工程质量及工程内容符合要求的，双方在《竣工工程验收证明书》上签章，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交。如工程质量不合格或工程内容尚未完成者，由乙方在商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合标准和要求为止。并按最后验收合格的日期作为竣工日期，由此支付的一切费用均由乙方负责。甲方逾期组织验收的，除应向乙方偿付违约金外，如果验收合格的，按本款规定的验收日期作为竣工日期；验收不合格需翻修的，按实际逾期天数顺延工期。工程（包括单项工程）未经验收，甲方提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其它问题，由甲方承担责任。
　　　　4．工程竣工后，应绘制竣工图。工程变更不大的，由乙方在原施工图上加上注明，提交甲方存档。工程变更较大的，由乙方另绘竣工图。
第十五条　奖励#p#分页标题#e#
　　　　1．提前竣工或赶工奖励：_________。
　　　　2．乙方按期竣工，并经工程质监部门和主管部门检查鉴定或认可的优良级品工程的，甲方同意按工程总造价_________分之_________奖励给乙方。
第十六条　违约责任
　　　　1．甲方逾期供应材料、设备或逾期履行第七条各项规定之一者，从逾期_________天次日起，除应负担乙方的实际损失外，并按拖延天数顺延工期。
　　　　2．甲方不按期拨付工程款，从超过_________天次日起，按拖欠数额，按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款违约金。同时，乙方有权停止施工，直至结清之日，停工期间的窝工和其它损失按实由甲方承担，工期顺延。
　　　　3．乙方逾期竣工，从逾期_________天次日起，每逾期一天，按工程总造价（单项工程按该项工程造价）的万分之_________向甲方偿付违约金。
　　　　4．甲方逾期组织验收交工工程（包括单项工程），乙方逾期提交竣工结算的，从逾期_________天次日起，每逾期一天按工程总造价（单项工程按该单项工程造价）的万分之_________向对方偿付违约。
　　　　5．一方逾期结清或退回工程尾款者，从逾期_________天次日起，按应结清或退回数额，比照银行有关延期付款的规定，向对方偿付逾期违约金。
第十七条　遇人力不可抗拒的灾害损失，按本条第_________项处理：
　　　　1．报上级有关部门裁定。
　　　　2．工期顺延。
第十八条　其它事项及补充条款
　　　　1．有关本工程的施工图纸与说明书和会审记录，以及图表、资料，双方进行的有关会议，洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。
　　　　2．乙方应加强防火、防盗、治安、施工安全防护措施和加强对施工队伍的管理，遵守和执行安全、文明和深夜施工等的规定。否则，导致造成的损失和有关部门按规定给予的处罚或追究赔偿的经济损失均由乙方负担。
　　　　3．甲方无偿提供乙方施工人员共_________人的住宿及生活用水、用电。
　　　　4．乙方施工用水用电按市有关规定，从结算款中扣除。
　　　　5．基坑开挖时，挡土桩间如有流砂或挡土桩位移超过规范偏差及漏水等影响地下室施工的情况，由乙方负责处理，因此发生的一切费用，由乙方承担。措施费按_________元包死，如无上述情况，甲方照付上述措施费给乙方。
本合同自签订之日起生效，到工程交工验收和结清工程款之日自然失效。本合同正本二份，双方各执一份；副本四份，双方各执二份；送建委、双方主管业务部门、经办银行、税务局、工商局及有关单位各一份。#p#分页标题#e#
甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________
住所：_________　　　　　　　　　　　　住所：_________
签约代表（签字）：_________　　　　　　签约代表（签字）：_________
电话：_________　　　　　　　　　　　　电话：_________
传真：_________　　　　　　　　　　　　传真：_________
邮政编码：_________　　　　　　　　　　邮政编码：_________
签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

维修养护工程名称：
合同编号：_________
发包人：_________
承包人：_________
依据《中华人民共和国合同法》，_________（以下简称发包人）与_________（以下简称承包人）就_________工程维修养护工作的有关事项，经双方协商一致，订立本合同，合同总金额为人民币（大写）_________元。
一、本合同的的词语涵义与下述第二条所列的通用条款中的词语涵义相同。
二、本合同的组成文件及解释顺序为：
　　　　1．合同（包括补充合同和协议）
　　　　2．中标通知书
　　　　3．招标文件
　　　　4．专用合同条款
　　　　5．通用合同条款
　　　　6．技术条款
　　　　7．组成合同的其它文件。
　　　　上列合同文件为一整体，代替了本合同签订前双方所签订的所有协议、会谈纪要以及相互承诺的一切文件。
三、承包人保证按照合同约定，全面完成各项承包工作，并承担合同约定的全部义务和责任。
四、发包人保证按照合同约定付款，并承担合同约定的全部义务和责任。
五、本合同经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。
六、本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。副本_________份，其中：发包人_________份，承包人_________份。
发包人（公章）：_________　　　　　　　承包人（公章）：_________
法定代表人（签章）：_________　　　　　法定代表人（签章）：_________
委托代理人：_________　　　　　　　　　委托代理人：_________
电话：_________　　　　　　　　　　　　电话：_________
传真：_________　　　　　　　　　　　　传真：_________
地址：_________　　　　　　　　　　　　地址：_________
邮政编码：_________　　　　　　　　　　邮政编码：_________#p#分页标题#e#
开户银行：_________　　　　　　　　　　开户银行：_________
帐号：_________　　　　　　　　　　　　帐号：_________
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日
签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________

附件

通用合同条款
1．词语涵义及合同文件
　　　　第1条　词语涵义。除专用合同条款另有约定外，合同中用词用语具有本条所赋予的涵义。
　　　　　　1．1　发包人：指专用合同条款中写明的当事人。
　　　　　　1．2　承包人：指专用条款写明的与发包人正式签署合同的当事人。
　　　　　　1．3　发包人代表：指发包人履行本合同的全权负责人。
　　　　　　1．4　承包人代表：指承包人履行本合同的全权负责人。
　　　　　　1．5　合同：指由发包人与承包人为完成商定的工程维修养护工作，明确相互权利、义务关系的协议。
　　　　　　1．6　投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，向发包人提交的投标总报价及承诺招标文件规定条件和要求的文件。
　　　　　　1．7　中标通知书：指发包人正式向承包人授标的通知书。
　　　　　　1．8　工程维修养护：指对工程的安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌。
　　　　　　1．9　合同价格：指合同中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包人的总金额。
　　　　　　1．10　费用：指为实施本合同所发生的所有开支。包括管理费和分摊的其它费用。
　　　　　　1．11　承包期：指承包工程维修养护工作的历时。
　　　　　　1．12　天：指日历天。
　　　　　　1．13　书面形式：指任何手写、打印、印刷的各种函件，包括电报、电传、传真和电子邮件。
　　　　　　1．14　不可抗力：指台风、超常洪水、地震等自然灾害和罢工、战争等异常现象以及政府颁布新政策、法律和采取新措施导致合同无法履行的不可预见、不可避免并不能克服的客观情况。
　　　　第2条　合同文件。组成合同的各项文件应能相互解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，除专用合同另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
　　　　　　2．1　合同（包括补充合同或协议）。
　　　　　　2．2　中标通知书
　　　　　　2．3　招标文件
　　　　　　2．4　专用合同条款。#p#分页标题#e#
　　　　　　2．5　通用合同条款。
　　　　　　2．6　技术条款。
　　　　　　2．7　组成合同的其它文件。
　　　　第3条　合同使用的语言文字和适用法律。
　　　　　　3．1　本合同使用的语言文字为汉语或专用合同条款约定的其他语言。
　　　　　　3．2　本合同适用的法律包括国家法律、行政法规和水利部、黄河水利委员会的规章以及工程所在地的地方性法规和规章。
　　　　　　3．3　施工中必须使用技术条款规定或专用合同条款约定的国家和行业标准以及黄河水利委员会的规定和管理办法；没有相应规定时，承包人应按专用合同条款约定的时间和要求提出维修养护工艺，经发包人批准后执行。
　　　　第4条　联络。本合同中有关各方的联络应以书面形式为准，并应送达双方约定的地点，办理签收手续。
2．双方主要义务和责任
　　　　第5条　发包人主要义务和责任。
　　　　　　5．1　按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的维修养护期内的总体维修养护计划。
　　　　　　5．2　按专用条款约定的时间审查批复承包人上报的单项维修养护计划。
　　　　　　5．3　按专用条款约定的时间向承包人提供与工程维修养护相关的档案资料。
　　　　　　5．4　按专用条款约定的时间向承包人提供测量基准点、基准线、水准点及其基本资料和数据。
　　　　　　5．5　按专用条款约定的时间向承包人提供维修养护人员及设备的驻留场地。
　　　　　　5．6　按专用条款的约定向承包人按时支付维修养护款。
　　　　第6条　承包人主要义务和责任。
　　　　　　6．1　在签订合同后及时进入维修养护现场，完成维修养护准备工作，并认真执行发包人发出的与合同有关的任何指示，严格按照合同中规定的标准及质量要求完成维修养护工作。
　　　　　　6．2　按发包人要求编制维修养护方案和实施计划，并提交发包人审批。维修养护方案中应包含文明施工和科学管理措施，保证按国家有关规定文明施工。
　　　　　　6．3　遵守环境保护的法律、法规、规章及技术条款有关规定，防止因对噪音、扬尘、废水、废油不进行控制和治理及生活垃圾不及时清除而造成环境破坏及人员伤害和财产损失。
　　　　　　6．4　自行解决维修养护工作中的用电、用水、排水、照明、通信等，并承担一切费用。
　　　　　　6．5　负责承包范围内所有工程及设施的保护工作。维修养护时做好工作现场地下管线和邻近建筑物或构筑物的保护，造成损坏承担一切费用。#p#分页标题#e#
　　　　　　6．6　在维修养护工作完成后，及时拆除临时设施，清除维修养护工作区和生活区及其施工废弃物。
　　　　　　6．7　按发包人要求及时提供各种报表及维修养护工作计划、进展情况、管理信息等。
　　　　　　6．8　按专用条款的约定，提供有关维修养护资料和文件。
　　　　第7条　发包人代表。发包人代表可指派专人具体负责管理某项维修养护工作的实施，并将被指派人的姓名通知承包人，承包人应执行其指示。
　　　　第8条　承包人代表。承包人为实施本合同发出的一切函件应由承包人代表或其授权代表签名，发包人在回执上签署姓名和收到时间后生效。
3．工作进度
　　　　第9条　实施计划。承包人应按技术条款规定的内容和发包人的指示，编制实施计划提交发包人审批。发包人按专用条款规定的时限内予以批复或提出修改意见，逾期不批复，可视为该实施计划已经批准。
　　　　第10条　延误开工。发包人未能按合同规定向承包人提供开工条件，可以延长工期的，承包人有权提出延长工期的要求，由此增加的费用和工期延误由发包人承担；不可以延长工期的按专用条款的约定给承包人予以赔偿。
　　　　第11条　暂停工作。发包人认为有必要时，可向承包人发出暂停全部或部分维修养护工作的指示，承包人应按发包人指示立即停止工作。不论由于何种原因引起的暂停工作，承包人在暂停期间负责妥善保护工程和提供安全保障。
　　　　　　当维修养护工作具备复工条件时，承包人应按照发包人发出的复工通知中指定的时间复工。若承包人无故拖延和拒绝复工，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
　　　　第12条　单项维修工作工期延误。发生以下情况造成工期延误时，由发包人承担责任。
　　　　　　12．1　增加合同中任何单项项目的工作内容。
　　　　　　12．2　增加合同中任何单项项目的工程量超过专用合同条款约定的百分比。
　　　　　　12．3　改变合同中任何一项工作的标准或性质。
　　　　　　12．4　合同中涉及的由发包人责任引起的工期延误。
　　　　　　12．5　不可抗力：承包人在以上情况发生后2天内，就延误的原因、项目内容、延期要求和因此发生的费用向发包人提出报告，经发包人审查确认答复。发包人收到报告后7天内不予答复，承包人即可视为报告已被确认。非上述原因造成的工期延误，由承包人承担责任，并按专用合同条款约定支付逾期完工违约金。
　　　　第13条　单项维修养护工作工期提前。某项工作如需要提前完工，双方协商一致后签订提前完工协议，完工日期可以提前。承包人按此协议修订进度计划，发包人应在2天内给予批准。发包人应为赶工提供方便条件。提前完工协议应包括以下主要内容：#p#分页标题#e#
　　　　　　13．1　提前的时间。
　　　　　　13．2　承包人采取的赶工措施。
　　　　　　13．3　发包人为赶工提供的条件。
　　　　　　13．4　赶工费用和奖金。
4．质量与检验
　　　　第14条　质量管理。承包人应建立和健全质量保证体系，并按专用合同条款约定的时间将一份包括质量管理机构的组成、主要人员资格、试验设备清单、质量检查程序和细则等的维修养护质量保证措施报告，报送发包人审批。
　　　　第15条　检查和返工。承包人应严格按照技术条款的规定和发包人的指示，对维修养护使用的材料和工程设备以及其维修养护工艺，进行全过程的质量检查，详细作好记录，填制工程质量评定表，定期提交发包人审查。承包人应随时接受发包人的检查检验，并为检查检验提供便利的条件。承包人应按发包人的要求对于不合格的维修养护项目进行修补返工，承担由自身原因导致修补返工的费用。因发包人原因增加的费用，由发包人承担责任。
　　　　　　以上检查检验合格后，再发现由承包人原因引起的质量问题，仍由承包人承担责任和处理质量问题所发生的费用。
　　　　　　以上检查检验不应影响维修养护的正常进行。如影响正常进行，检查检验结果不合格时，影响正常维修养护费用由承包人承担，除此之外影响正常维修养护增加的费用由发包人承担。
　　　　第16条　质量要求。质量应达到水利行业的质量检验评定标准，水利行业没有具体标准的项目应达到技术条款的质量要求。
　　　　　　因承包人原因达不到约定的质量标准和要求，能返工且返工后能达到约定的质量标准和要求的，发包人可要求承包人返工，承包人应按发包人要求的时间返工，直到符合约定的质量标准和要求，由承包人承担返工费用；能返工但返工不可能达到约定的质量标准和要求，承包人应按发包人要求的时间返工，并承担违约责任；不能返工的由承包人承担违约责任。
　　　　　　因发包人原因达不到约定的质量标准和要求，由发包人承担返工的费用。
　　　　　　双方对维修养护质量有争议，可提请专用条款约定的部门裁定，发生的一切费用由责任方承担。
5．合同价款与支付
　　　　第17条　合同价格调整
　　　　　　合同价格在合同书签订后，任何一方不得擅自改变。在发生下列情况之一时可作调整。
　　　　　　17．1　发包人确认的变更。
　　　　　　17．2　专用合同条款约定的其他增减和调整。
　　　　　　承包人在上述情况发生后，将调整原因、内容、金额以书面形式通知发包人予以复核，批准后通知承包人。#p#分页标题#e#
　　　　第18条　月维修养护付款申请报告的核实确认
　　　　　　承包人按专用合同条款约定的时间，向发包人提交月维修养护付款申请报告。发包人在接到报告7天内核实已完维修养护工作任务和应支付的维修养护款，若月维修养护付款申请报告需要修改，承包人应按发包人的指示进行修改，重新提交月维修养护付款申请报告。发包人应在3天内对修改后的月进度付款申请报告签字确认。
　　　　第19条　维修养护款支付
　　　　　　发包人在签字确认后14天内不予支付维修养护款，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付，承包人可在发出通知7天后减缓维修养护工作速度，直至停止工作，发包人承担违约责任。
　　　　　　若承包人和发包人协商同意签订延期付款协议，发包人可延期支付维修养护款。协议应明确约定付款日期和利息计算方法。
　　　　第20条　维修养护款结算
　　　　　　维修养护工作检查验收合格后，承包人应按有关规定和专用合同条款约定的时间向发包人提交完工结算报告。发包人收到完工结算报告后应在28天内予以批准或提出修改意见并在专用合同条款约定的时间内办理结算。
6．变更
　　　　第21条　变更
　　　　　　21．1　变更的范围和内容：
　　　　　　　　（1）取消合同中任何一项工作。
　　　　　　　　（2）改变合同中任何一项工作的标准和性质。
　　　　　　　　（3）改变合同中任何一项工作的完工日期或改变已经批准的施工顺序。
　　　　　　21．2　变更的程序和指示：
　　　　　　　　（1）承包人收到发包人发出的变更后必须按变更要求执行，若不同意变更，应在2天内答复发包人。承包人未在2天内答复发包人，则视为承包人已同意发包人提出的变更要求。
　　　　　　　　（2）没有发包人的指示，承包人不得擅自进行变更。
　　　　第22条　确定变更价款和工期。做出第21条规定的变更后，如果变更项目引起维修养护方案和进度计划发生实质性变动，影响了其原定维修养护费用时，应在双方协商的时间内，由承包人提出变更报价书，承包人和发包人充分协商后作出调整价款和完工日期的变更决定；除此之外，不予调整合同价款。
　　　　　　因承包人违约必须作出的变更，因而增加的费用和工期延误，责任由承包人承担。
7．验收
　　　　第23条　验收
　　　　　　合同期满或承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作时，可进行合同期满验收、阶段验收或单项验收。#p#分页标题#e#
　　　　　　23．1　阶段验收或单项维修养护工作验收。承包人按合同完成某一阶段或某一单项维修养护工作后，承包人应7天内按照发包人要求提交验收报告（附验收资料），发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收，验收结果和结论作为本合同验收申请报告的附件。
　　　　　　23．2　合同期满验收
　　　　　　合同期满后14天内承包人按照发包人要求提交验收报告（附验收资料）。发包人应在收到承包人提交的验收报告后7天内通知承包人组织验收，验收合格由发包人签署验收证书，颁发给承包人。
8．争议、违约和索赔
　　　　第24条　争议的解决。发包人和承包人出现争议时，要求调解、仲裁或诉讼的，可按专用合同条款的约定，采用以下的方式解决：
　　　　　　24．1　提请行业经济合同争议调解机构调解，对调解结果不能接受，或由于一方原因使调解结果无法执行，任何一方可提请仲裁或诉讼解决争议。
　　　　　　24．2　签订仲裁协议或确定仲裁范围和仲裁机构。任何一方均可将争议提交专用合同条款约定的仲裁机构仲裁或向有管辖权的人民法院诉讼。
　　　　　　发生争议后，任何一方均不得以调解和仲裁或诉讼判决未果为借口拒绝或拖延按合同约定进行的工作，双方都应继续履行合同。
　　　　第25条　违约。发包人不能按合同约定履行自己的义务及发生其他使合同无法履行的行为，承包人应及时向发包人提出书面通知，要求发包人在期限内履行合同，否则有权暂停维修养护工作，直至解除合同，发包人应承担违约责任，支付违约导致承包人增加的费用和赔偿因违约给承包人造成的损失。
　　　　　　承包人不能按发包人批准的进度计划实施、维修养护标准达不到合同约定的要求，或发生不能履行合同规定的义务以及使合同无法履行的行为，发包人对承包人发出书面警告限期整改，暂停支付维修养护款，直至解除合同。承包人应承担采取改正措施所增加的费用，并按合同规定支付违约金，并赔偿因违约给发包人造成的损失。
　　　　　　除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
　　　　　　因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除合同，应提前7天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
　　　　第26条　索赔。发包人未能履行合同约定的义务和责任，承包人可根据本合同有关条款按以下规定向发包人提出索赔：
　　　　　　26．1　索赔事件发生后7天内，向发包人提交索赔的申请报告。#p#分页标题#e#
　　　　　　26．2　索赔申请报告应有索赔事件发生时的有关证据以及详细说明索赔理由和索赔费用的计算依据。
　　　　　　26．3　发包人在接到索赔申请报告后7天内进行调查审核，并做出决定，发包人在收到承包人索赔申请报告后7天后未予答复，应视为批准。
9．其他
　　　　第27条　安全施工。承包人应按合同规定，认真做好施工安全工作。发包人应按有关法律、法规、规章和本合同有关规定，检查、监督上述工作的实施，对承包人故意延误或拒绝改正的，有权责令其停工整改。承包人按有关规定和合同约定，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。
　　　　　　发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即通知发包人和上级有关部门。同时按国家有关规定处理。
　　　　第28条　专利技术和合理化建议。发包人要求承包人采用专利技术时，须负责办理相应的申报、审批手续，承担申报、试验等费用。承包人提出使用专利技术时，须报发包人并双方签订保障发包人免于承担因侵犯专利权等的诉讼及承担有关费用的约定后承包人才能实施。
　　　　　　承包人提出合理化建议涉及到的变更，应以书面形式提交发包人，若建议被采纳，需由发包人发出变更指示后方可实施。
　　　　第29条　不可抗力。不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人通报情况，按专用合同条款约定的时间向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，承包人应每隔2天向发包人报告一次灾害情况，直到灾害结束。发包人应对灾害处理提供必要条件。
　　　　　　因灾害发生的费用按下列规定由双方分别承担。
　　　　　　30．1　工程本身的损害由发包人承担。
　　　　　　30．2　人员伤亡由其所属方负责，并承担相应费用。
　　　　　　30．3　造成承包人设备、机械的损坏等损失，由承包人承担。
　　　　　　30．4　所需清理修复工作的费用由发包人承担。
　　　　第30条　合同的生效与终止。本合同自发包人和承包人的法定代表人或其授权代表在合同书上签字并盖公章后生效。承包期满，维修养护工作终止，未完承包工作内容按专用条款约定的方式处理后，并且除此之外合同双方均未遗留按合同规定应履行的其他义务时，合同自然终止。
专用合同条款
前言
　　　　专用合同条款中的各条款是补充和修改通用合同条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读。一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。#p#分页标题#e#
1．词语涵义及合同条件
　　　　第1条　词语涵义。
　　　　　　1．1　发包人：_________
　　　　　　1．2　承包人：_________
　　　　　　1．3　发包人代表：_________
　　　　　　1．4　承包人代表_________
　　　　　　1．9　承包期：自_________年_________月_________日开始，至_________年_________月_________日终止。历时总天数_________天。
　　　　第2条　合同文件。
　　　　　　若还有其他构成合同的文件时，按照签署日期的先后，插入合同中，签署日期在后的应排在前面，并列出全部文件的名称和顺序。
　　　　第3条　合同使用的语言文字和适用法律。（示例，仅供参考）
　　　　　　如果双方商定合同使用语言文字为汉语即：3．1本合同使用的语言文字是汉语。
2．双方主要义务和责任
　　　　第5条　发包人主要义务和责任。
　　　　　　5．1　审查批复承包人上报的整个维修养护期内的总体维修养护计划的时间：_________
　　　　　　5．2　审查批复承包人上报的单项维修养护计划的时间：_________
　　　　　　5．3　_________。
　　　　　　5．4　_________。
　　　　第6条　承包人主要义务和责任_________
3．工作进度
　　　　第12条　单项维修工作工期延误_________。
　　　　第13条　工期提前_________。
4．质量与检验
　　　　第14条　质量管理_________。
　　　　第16条　质量要求_________。
5．合同价格与支付
　　　　第17条　合同价格及调整_________。
　　　　第19条　维修养护款支付_________。
　　　　第20条　维修养护款结算_________。
6．变更
　　　　第22条　确定变更价格和工期_________。
7．验收
　　　　第23条　验收_________。
8．争议、违约和索赔
　　　　第24条　争议的解决_________。
　　　　第25条　违约_________。
　　　　第26条　索赔_________
9．其他
　　　　第28条　专利技术和合理化建议_________。
技术条款
1．一般规定
　　　　第1条　说明
　　　　　　1．1　工程概况：
　　　　　　　　（1）工程位置：所属县；上下邻接；起至桩号等。
　　　　　　　　（2）工程类别：堤防工程，险工、控导护滩（岸）、防护坝工程，水闸工程等。
　　　　　　　　（3）工程数量：堤防长度、险工、控导护滩（岸）、防护坝工程座数及坝垛数、水闸座数等。#p#分页标题#e#
　　　　　　1．2　水文气象：气象特征、降水量及分布、气温
　　　　　　1．3　对外交通条件_________
　　　　第2条　合同项目工作范围及内容（承包范围及内容）_________。
　　　　第3条　维修养护工作会议与报表
　　　　　　3．1　发包人在每周或每月定期召开周、月协调会议或专题会议，检查承包人的工作进度计划执行情况和维修养护工作质量情况，协调解决维修养护工作中存在的问题。
　　　　　　3．2　承包人应在每周或每月按发包人规定的格式提交周、月进度报告，其主要内容有：上周（或月）维修养护工作进度计划、要求和实际完成的累计工作量以及影响工作进度的因素和本周（月）采取的改进措施；维修养护工作质量（含质量事故和质量缺陷记录及处理情况）等。
　　　　第4条　质量管理
　　　　　　4．1　承包人应建立质量保证体系，选派有经验的维修养护技术人员对维修养护工作的各个环节的质量进行检查，及时向发包人报告检查中发现的问题，并提供必要的资料。
　　　　　　4．2　单项维修养护工作完成后，承包人应认真进行质量检查，符合工程维修养护标准后，报请发包人检查验收。
　　　　第5条　治安保卫与维修养护工作安全
　　　　　　5．1　承包人应教育维修养护人员遵纪守法，维护工地社会治安，协助治安管理机构做好治安保卫工作。
　　　　　　5．2　承包人应对劳动保护、照明安全等安全防护工作负责，并制定安全防护规程，定期召开安全会议进行安全教育。在工作范围内设置必要的标志和信号。
　　　　第6条　环境保护
　　　　　　6．1　承包人应遵守国家和地方有关环境保护的法规、规章，禁止随意弃土、堆放材料，禁止在河道内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器，不得使有害物质（扬尘、废水、废油）污染土地、河流。若因违反环境的有关规定而受到处罚或要求赔偿，承包人应负全部责任。
　　　　　　6．2　承包人应保持维修养护区和生活区的环境卫生，设置足够的临时卫生设施，定期清理维修养护废弃物和垃圾，并将其运至指定地点进行处理。
　　　　　　6．3　在全部维修养护工作完成后，除已征得发包人同意的外，承包人必须拆除一切应该拆除的临时维修养护设施和临时生活设施。拆除后的场地应彻底清理。凡发包人决定保留的设施，由发包人与承包人协商解决处理的办法。
　　　　第7条　技术标准和规范
　　　　　　7．1　承包人在执行本合同时，所有的材料、设备、维修养护工艺和维修养护工作质量检验均应遵照合同技术条款所引用的国家和行业颁布的技术标准和规程、规范的规定和技术要求。本合同引用的标准和规程、规范（不限于）：#p#分页标题#e#
　　　　　　　　（1）《堤防工程施工规范》（sl260-98）
　　　　　　　　（2）《水利水电工程施工测量规范》（sl52-93）
　　　　　　　　（3）《水利水电建设工程验收规程》（sd223-1999）
　　　　　　　　（4）《堤防工程施工质量评定与验收规程》（sl239-1999）
　　　　　　　　（5）《黄河防洪工程施工质量评定规程》（试行）水利部黄河水利委员会
　　　　　　　　（6）《黄河水利委员会水利基本建设工程验收规程实施细则》
　　　　　　　　（7）《黄河水利工程维修养护标准》（试行）水利部黄河水利委员会
　　　　　　　　（8）《堤防工程养护修理规程》（征求意见稿）
　　　　　　　　（9）《水闸技术管理规程》（sl75-94）
　　　　　　　　（10）《水闸工程管理技术规范》（sl170-98）
　　　　　　　　（11）《水利工程闸门及启闭机、升船设备管理等级评定办法》（试行）
　　　　　　　　（12）《水闸安全鉴定规定》（sl214-98）
2．工程维修养护
　　　　承包人应对工程进行日常巡查、保养和防护，及时恢复或局部改善原有工程面貌，保持工程完整、安全和正常运用；降雨期间应加强巡查，对因雨水对工程造成的损坏随时采取临时措施（如对积水进行合理排除或圈堵，及时关闭护路闸等）。
　　　　第8条　堤防工程
　　　　　　8．1　堤顶维修养护
　　　　　　　　（1）堤顶高程、宽度等主要技术指标应符合设计或竣工验收时的标准。
　　　　　　　　（2）未硬化堤顶应保持花鼓顶，达到饱满平整，无车槽及明显凸凹、起伏；降雨期间及时排水，雨后无积水，平均每5．0米长堤段纵向高差不应大于0．1米，横向坡度宜保持在2％-3％。
　　　　　　　　（3）硬化堤顶应保持无积水、无杂物，堤顶整洁，路面无损坏、裂缝、翻浆、脱皮、泛油、龟裂、啃边等现象。
　　　　　　　　（4）泥结碎石堤顶应适时补充磨耗层和洒水养护，保持顶面平顺，无明显凸凹、起伏。
　　　　　　　　（5）堤肩应达到无明显坑洼，堤肩线平顺规整，应植草防护。
　　　　　　　　（6）边埂应达到埝面平整，埝线顺直，无杂草。
　　　　　　　　（7）堤防土牛应达到顶平坡顺，边角整齐，规整划一。
　　　　　　　　（8）备防石位置合理，摆放整齐，便于管理与抢险车辆通行，无坍垛、无杂草杂物，垛号、方量等标注清晰。
　　　　　　　　（9）管护基地房台应达到边坡平顺、台面平整清洁、规整化一。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　（10）堤防路口不能蚕食堤顶，硬化路口路面坚固无损。
　　　　　　　　（11）未硬化堤顶的维修养护应做到：①根据堤顶干燥程度，及时进行洒水养护。②对堤顶坑凹及时进行补土填平、夯实，雨后进行刮平碾压。③堤顶泥泞期间及时关闭护路闸（杆）、排除积水。
　　　　　　8．2　堤坡（淤区边坡）维修养护
　　　　　　　　（1）堤坡（淤区边坡）应保持竣工验收时的坡度，坡面平顺，无残缺、水沟浪窝、陡坎、洞穴、陷坑、杂草杂物，无违章垦植及取土现象，堤脚线明确。
　　　　　　　　（2）淤背区、淤临区、前戗、后戗高程、宽度、坡度等主要技术指标应符合设计或竣工验收时的标准。保持顶面平整，沟、埂整齐，内外缘高差符合设计要求。
　　　　　　　　（3）砌石堤坡和混凝土堤坡按险工、控导工程养护标准执行。
　　　　　　　　（4）对雨后出现的局部残缺和水沟浪窝、陷坑等，应及时按标准进行恢复，严格掌握工程质量。
　　　　　　　　（5）上堤辅道应保持完整、平顺，无沟坎、凹陷、残缺，无蚕食侵蚀堤身现象。
　　　　　　8．3　护堤地维修养护：护堤地要达到地面平整，边界明确，界沟、界埂规整平顺，无违章取土现象，无杂物。
　　　　第9条　险工、控导、护滩（岸）、防护坝工程
　　　　　　9．1　坝、垛、护岸顶面
　　　　　　　　（1）宽度、高程符合竣工验收时或设计标准，顶面平整，无凸凹、裂缝、陷坑、浪窝，无乱石、杂物及高秆杂草等。
　　　　　　　　（2）沿子石规整、无缺损、无勾缝脱落；眉子土（边埂）平整、无缺损。
　　　　　　　　（3）备防石位置合理，摆放整齐，便于管理与抢险交通，无坍垛、无杂草杂物，坝号、垛号、方量等标注清晰。
　　　　　　9．2　护坡
　　　　　　　　（1）土坝坡：坡面平顺，草皮覆盖完好，无高秆杂草、水沟浪窝、裂缝、洞穴、陷坑。
　　　　　　　　（2）散抛块石护坡：坡面平顺，无浮石、无游石、无缺石，无明显外凸里凹现象，保持坡面清洁。
　　　　　　　　（3）干砌石护坡：坡面平顺、砌块完好、砌缝紧密，无松动、塌陷、架空，灰缝无脱落，坡面清洁。
　　　　　　　　（4）浆砌石护坡：坡面平顺、清洁，灰缝无脱落，无松动、变形。
　　　　　　9．3　根石
　　　　　　　　（1）根石台的高程、宽度、坡度等主要技术指标应符合设计或竣工验收时的标准。保持台面平整，无浮石、杂物。
　　　　　　　　（2）根石坡平顺，无明显外凸里凹现象，无浮石、游石。#p#分页标题#e#
　　　　　　　　（3）联坝参照堤防工程标准执行。
　　　　第10条　水闸工程
　　　　　　10．1　管理范围内应保持整洁美观，搞好绿化美化。
　　　　　　10．2　土工建筑物无水沟浪窝、塌陷、裂缝、渗漏、滑坡和洞穴等；排水系统、导渗及减压设施无损坏、堵塞、失效；土石结合部无异常渗漏。
　　　　　　10．3　石工建筑物块石护坡无塌陷、松动、隆起、底部淘空、垫层散失；墩墙无倾斜、滑动，无勾缝脱落；排水设施无堵塞、损坏、失效。
　　　　　　10．4　混凝土建筑物（含钢丝网水泥板）无裂缝、腐蚀、非正常磨损、剥蚀、露筋（网）及钢筋锈蚀等情况。
　　　　　　10．5　水下工程无冲刷破坏；消力池、门槽内无砂石杂物；伸缩缝止水无损坏；门槽、门坎的预埋件无损坏。
　　　　　　10．6　闸门无变形、锈蚀、焊缝开裂或螺栓、铆钉锈蚀、松动；支承行走机构运转灵活；止水装置完好；门体表面涂层无大面积剥落。
　　　　　　10．7　启闭设备运转灵活、制动性能良好，无腐蚀，运用时无异常声响；钢丝绳无断丝、锈蚀，端头固定符合要求；零部件无缺损、裂纹、非正常磨损，螺杆无弯曲变形；油路通畅，油量、油质合乎规定要求。
　　　　　　10．8　机电设备及防雷设施的设备、线路正常，接头牢固，安全保护装置是动作准确可靠，指示仪表指示准确、接地可靠，绝缘电阻值合乎规定，防雷设施安全可靠，备用电源完好可靠。
　　　　第11条　围堤、格堤、防汛道路
　　　　　　参照堤防工程标准执行。
　　　　第12条　生物防护工程
　　　　　　12．1　防浪林、行道林、适生林、护堤地林及险工、控导、护滩（岸）、水闸的树木生长旺盛，无病虫害，无滥砍滥伐和人、畜破坏。行道林和险工、控导、水闸的树木修剪整齐、美观，鱼鳞坑、浇水沟规整，存活率达到98％以上。防浪林、适生林、护堤地林株行距适宜，存活率应达95％以上；林区无高秆杂草。
　　　　　　12．2　堤防、险工、控导、水闸等适宜植草的工程部位，草皮整洁美观，覆盖率达到95％以上，无高秆杂草。
　　　　　　12．3　有景观功能的工程绿化，可参照园林景区进行养护。
　　　　第13条　管理设施
　　　　　　13．1　位移、渗流、应力应变、震动反应等安全监测设施完好。
　　　　　　13．2　远程监控系统的现场设施、设备（仪器、传感器等）完好无损坏，运行正常。
　　　　　　13．3　排水沟完好，畅通无损坏，无孔洞暗沟、沟身无蛰陷、断裂，接头无漏水、阻塞，出口无冲坑悬空，沟内无淤泥、杂物。#p#分页标题#e#
　　　　　　13．4　公里桩、百米桩、边界桩、断面桩、坝号桩、高标桩、交界牌、指示牌、标志牌、责任牌、简介牌、纪念碑等埋设坚固，布局合理、尺度规范，标识清晰、醒目美观、无涂层脱落、无损坏和丢失。
　　　　　　13．5　水尺无损坏，标尺清晰，基座涂层无脱落；测流测沙桥完整、稳固，铁件无锈蚀、无涂层脱落。
　　　　　　13．6　照明、通讯、安全防护等设施完好。
　　　　　　13．7　护路闸（杆）开合灵活，标识齐全、醒目美观，埋设坚固无损坏，涂层无脱落。
　　　　　　13．8　管护基地房屋、防汛屋、守险房、启闭机房、测流测沙房等，坚固完整、门窗齐全无损坏，墙体无裂缝、墙皮无脱落，房（屋）顶不漏水。
　　　　　　13．9　景点建筑物、构筑物及其他设施干净整洁无损坏、涂层醒目无脱落。
　　　　第14条　工程资料
　　　　　　工程检查记录要清晰、准确、完整、规范，各类工程的维修养护资料要清晰整洁，内容真实、齐全、准确、规范，并要求及时上报、存档。
　　　　　　维修养护资料包括：内部工作制度和办法，汛前汛后工程普查资料，险工、控导工程根石探测资料，堤防隐患探测资料，维修养护方案及实施计划，工程鉴定资料，原材料质量鉴定资料，检查检测试验资料，单项工程维修养护工作总结，维修养护大事记，维修养护日志，维修养护工作总结报告等。

发包方（以下简称甲方）：_________
承包方（以下简称乙方）：_________
甲方承建的模板单项工程，于_________年_________月_________日，由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：
一、工程内容：按益施工图纸中基础分部±0.000以下所有模板工程项目与设计变更单的所有工作内容。
二、承包造价：以模板与砼接触面积计算工程量，包括所有制、安、拆、运及现场文明施工中的工作内容，并承担所有预埋铁件拉墙筋的安装，每平方米_________元（该承包单价已含乙方管理费、各类补贴费用及制安模板所用的铁丝、铁钉在内）。
三、组织领导：
　　　　1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
　　　　2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。#p#分页标题#e#
　　　　3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。
　　　　4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任：
　　1、甲方责任：
　　　　1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。
　　　　2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
　　　　3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。
　　　　4）保证材料供应（材料运至现场_________米内，但不提供塔吊运输），如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。工地现场计时工每工日_________元。
　　2、乙方责任：
　　　　1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、临理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。
　　　　2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》（附后）等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免民生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的责任。
　　　　3）提倡文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，若违反，乙方要承担责任。
　　　　4）绝对服从甲方的工程进度安排。班组长必须在操作作业现场，未经经理同意不准离开工地。应保证足够的施工力量，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。负责组织工人进退场，其费用由乙方负责。
　　　　5）严格按照甲方规定的配合比合下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。
　　　　6）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。
　　　　7）模板制、安必须保证几何尺寸准确和牢固，不准出现下垂、胀模、漏浆等现象。每次浇捣砼梁、板、柱的时候，必须派专人跟班，以保证质量。如砼胀模超过允许偏差值，乙方应在拆模后立即负责凿平。在安装及拆模后，应及时将板面及楼面的垃圾、材料清理干净，避免影响下道工序的施工。工程完成后，必须把所有木工用料堆回指定位置。#p#分页标题#e#
　　　　8）乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。
五、工程质量及验收标准：
　　工程质量必须达到国家现行施工及验收规范以及建设、监理单位和甲方的要求。如果由于设计和管理指挥原因造成损失，所有经济全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、图速度、不按规范规定操作所造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、工期：
　　根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。
七、付款方法：
　　　　1）为保持施工生产的稳定、连续性，甲方按乙方所完成的施工进度支付给100％的工款，基础工程完工且验收通过后，十天内结算并付清所有工款。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。
　　　　2）结算程序：每月底结算当月1-30日（31日）的工作量，乙方根据主管工长签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序工长签字接收，经项目经理审核，报公司预算部结算核定，总经理签字同意后，财务部在下月十五日左右予以支付。
八、其它：
　　　　1）由甲方违章指挥或强命工人违章操作造成的伤害，其经济损失由甲方负责，造成终身致残的，视程度予以赔偿，但最高幅度赔偿为一次性_________元封顶。
　　　　2）由于他人违章作业而造成的伤害，其经济损失由肇事者负责。甲方负责追查伤者费用暂由甲方支付。
　　　　3）凡操作者违反操作规程和工地有关规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。
　　　　4）伤者费用在_________元以内，不管何种原因均由乙方自理。
九、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
十、甲方对以上各条款负有解释权。
十一、本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效。
甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________
甲方代表（签字）：_________　　　　　　乙方代表（签字）：_________
签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

合同编号：_________
甲方：_________
　　地址：_________#p#分页标题#e#
　　邮政编码：_________
　　电话：_________
乙方：_________
　　地址：_________
　　邮政编码：_________
　　电话：_________
本合同由_________代表的_________（公司），以下称“发包方”，和_________代表的_________（公司），以下称“承包方”，于_________年_________月在_________（地点）订立。承包方在_________国注册为法人，其主要办事机构位于_________，其代表已经被授权签订约束该法人的合同。
双方达成如下协议：
第一条　工程范围
　　考虑到发包方将如下文所述付款给承包方，承包方特此与发包方订立协议，以执行、完成和继续与合同规定相符合的工作。
　　承包方负责提供与第二条所列文件的条款、条件和要求相一致的、执行和完成工作所必需的所有劳工，包括其管理，材料，工具，建筑方法，设备和装备。
第二条　合同文件
下列文件应当被认为并被解释为合同的组成部分，即：
　　1．投标须知；
　　2．特别条件（如果有）；
　　3．详细说明；
　　4．图纸等。
第三条　履约的保证
　　在合同签订日，承包方应当向发包方提供总额为_________的履约保证金。该保证在指定的担保和／或持续期间到期后方可解除，并且承包方因此应当在此期间维持保证的有效性。如果承包方的义务和责任无论因为任何原因迟延超过规定的完工期，承包方应当同样地延展担保以覆盖这种迟延期间。
第四条　工程总价和完成时间
　　发包方同意支付工程费用，并且承包方同意接受基于数量单所规定的工程单价或合同条件下所确定的其他类似款项的总价为_________的工程费用。
　　合同应当于_________（时间）完成。
第五条　转包和分包
　　没有发包方预先的书面同意，承包方不应把本合同或其任何部分、或其中或其项下的任何利益转让。
　　承包方不能分包整个工程。除了合同其他方面规定的以外，没有发包方预先的书面同意，承包方不应当分包工程的任何部分。这种同意，如果给出的话，不应当免除承包方在合同项下的任何义务和责任，并且他应当对分承包方、他的代理人或工人的违约和疏忽负责。
第六条　图纸
　　图纸应当留在发包方的单独保管之下，但其两份复印件应免费提供给承包方。承包方应当以自己的费用提供、制作自己额外要求的复印件。在作合同完成时，承包方应当将合同项下提供的所有图纸归还给发包方。
　　如前所述将提供给承包方的一份图纸的复印件，应当由承包方保存在工地，并且这份应当由发包方和被发包方书面授权的任何其他人为检查和使用的目的在合理的时间内得到。#p#分页标题#e#
　　无论什么时间工程计划或进展有可能被拖延或中断，承包主应当向发包方发出书面通知，除非任何进一步的图纸或命令，包括指示、指令或认可，由发包方在合理的时间内发出。通知应当包括对图纸或命令的要求的详细情况和这种要求为什么要提出，要何时提出以及如果这一要求迟至可能造成的任何迟延或中断。
　　在任何情况下，如果发包方疏忽或无能，没有在合理的时间内发出任何承包方根据本条第（3）款所要求的图纸或命令，承包方因此遭受拖延，那么发包方应当在决定合同所确定的任何时间的延展时考虑这种拖延。
第七条　一般责任
　　承包方应当全权负责所有施工现场的施工和建筑方法的合适、稳定和安全，但是承包方不应对永久性工程或任何临时性工程的设计或详细说明负责，除非合同中已经清楚地规定了。
　　发包方应当使承包方根据投标文件可以得到发包方或代表发包方从已经进行的与工程有关的调查中应当已经得到的关于水文条件和地下条件的数据，并且投标应当被认为是基于这些数据的，但是承包方应当对他自己的解释负责。
　　承包方应当被认为已经检查了施工现场和它的环境以及与之有关的可得到的资料，并且就实际情况而言，在提出他的投标之前就对包括地下条件、水文和气候条件、工程的范围和特征、完成工程所需的材料、进入施工现场的方法和他可以要求的贷款等的形式和特征感到满意，一般来讲，应当认为承包方已经得到关于上文提到的风险、意外事件和一切其他可能影响他投标的情形等的必要的资料。
　　承包方应当被认为在投标前就对工程投标的和估了价的工程数量单和进度、价格表所规定的工程进度和价格的正确性和资格感到满意，除了合同规定的其他方面，投标书的进度和价格应当包括其在合同项下的责任和一切为正确执行和继续工程的必要的事情。
　　除非法定或实际上的不可能，承包方应当严格地依照合同执行和继续工程，以便发包方感到满意，并且应当在任何事情上严格地遵守发包方的指令、指示，无论合同中是否提到或是否与工程有关。
　　承包方应当在合同执行期间和只要发包方认为是正确履行合同项下承包方的义务的必要时提供一切必要的管理。承包方，或者一个由发包方以书面形式认可，该项认可在任何时候可以撤回，称职的被授权的代理人或代表，应当在工程期间是不变的，并且应当把自己的全部时间用于工程管理。如果上述认可被发包方撤回，承包方在收到这一撤回通知后，注意到下文所提到的调换请求，应当一旦切实可行就从工程中更换代理人并且以后不在工程中以任何身份雇佣他，并应更换为发包方认可的另一个代理人。这一被授权的代理人或代表应当代表承包方接受来自发包方的指示、指令。#p#分页标题#e#
　　　　（1）承包方应当在与执行和继续工程有关的施工现场提供和雇用：
　　　　　　（a）只有在他们各自职业领域是熟练的和经验丰富的技术人员，和对他们所被要求的管理工作进行正确管理的称职的副代理人、监工和领导；并且
　　　　　　（b）正确、及时地执行和继续工程所必须的熟练的、半熟练的和非熟练的劳动力。
　　　　（2）发包方可以自主地提出异议并要求承包方立即从工程中解雇那些承包方在执行或继续工程期间的雇用的任何人，这些人在发包方看来，在正确执行他们的职责方面是不规矩或不称职或玩忽职守，或者他的雇用被发包方认为是不愉快的，并且这些人没有发包方的书面承诺不应再被雇用于工程。任何被从工程中解雇的人应当立即由发包方认可的称职的人代替。
　　与工程相联系，承包方应当以自己的费用为保护工程或为公众及其他人的安全和便利，在任何必要的时间和地点或应发包方的要求，提供和维持所有的照明、警卫、围墙和守护。
第八条　工程完工
　　从工程开始直到依据第26条为整个工程的完工证书所确定的日期时止，承包方应当对其管理全权负责。倘若发包方就任何一部分的永久工程发出完工证书，承包方就将从该部分的完工证书所确定的日期之日起终止对该部分永久工程负责，并且管理这部分工程的责任转移给发包方。承包方应当对其承担的任何未完成的工作在工程持续期间到该未完成的工作完成时全权负责。只要工程或其任何部分发生来自无论什么原因的破坏、损失或损害，但本条第（2）款所规定的预期风险除外，承包方应当对他应当以自己的费用并使其恢复原状，以便在完工时永久性工程应当在良好的状况和条件下以及在每个方面都与合同的要求相符的管理行为负全部的责任。在任何预期的风险引发的任何破坏、损失或损害的事件中，如果达到发包方所要求的程度和本合同第三十四条规定的承包方应当修理并使其恢复原状，费用由发包方承租。承包方也应对为完成任何未完成的工作或遵守本合同第27条项下的责任由其进行施工的过程中由其所引起的对工程的任何损坏负责。
　　“预期的风险”是指战争（无论战争是否被宣布）、敌对行为、侵略、外国敌人的敌对行为、叛乱、革命、暴动或军事政变或篡权行为、内战，或者除非完全由承包方或其分包方的雇员在施工过程中引发的，骚乱、动荡或混乱，或者永久性工程的任何部分被发包方使用需要的占有，或者任何这种作为一个经验丰富的承包方所不能预见的自然力的作用，或者一切为此中共同提到的“预期风险”所作的合理的准备或保险。#p#分页标题#e#
第九条　工程保险
　　在本合同第八条项下没有限定其义务和责任的情况下，承包方应当以发包方和承包方其同的名义为由于除预期的风险以外任何原因所引起的一切损毁保险，因为根据合同条款承包方是有责任的，并且在这种方式下，发包方和承包方在本合同第八条第一款所规定的期间和工程继续期间内对某一原因引起的，发生在工程继续期间之前的损毁受到保险的保护，并且对承包方为完成第二十七条项下的义务的目的所执行的任何工作期间所引起的损毁受保险的保护：
　　　　（1）按估算了的现时合同价值所要施工的工程或者和材料一起被列出的以其替代物的价值在工程中合并计算的增加的费用。
　　　　（2）以其替代物的价值计算的建筑机械和其他被承包方带人施工现场的东西。
　　这种保险应当由一个保险公司完成，并且在条款方由发包方认可，该认可不能无理由地扣留，并且承包方无论何时都应根据要求向发包方提供保险单和现在的保险费的付款收据。
第十条　人身和财产损失
　　除非如果并仅就合同有另外规定，承包方应当保护发包方免受在工程执行和继续过程中发生的无论是关于对任何人身的伤害和侵害或对任何财产的本质上的或物理上的破坏的任何损失和权利要求，并且免受任何请求、诉讼程序、破坏、诉讼费用、控告和支出，无论是在哪方面或与什么相关联，除非这些赔偿是关于：
　　　　（1）工程或其任何部分的永久性工程占用的土地；
　　　　（2）发包方在任何土地之上、之下或通过该土地工程或其任何部分的权利；
　　　　（3）根据合同执行和继续工程造成的不可避免的结果所引起的对人身或财产的伤害或破坏。
第十一条　第三方责任险
　　开始执行工程之前，只有在没有本合同第十条项下限定的义务和责任的情形下，承包方应有义务为由于执行工程或合同可能引起的包括发包方财产在内的任何财产或包括发包方任何雇员在内的任何人的任何本质上的或物理上的损毁或伤害投保，除非可归因于此的事件已经在本合同第十条的规定中提到过。
　　这种保险应当由一个保险公司完成，并且在条款方面由发包方认可，这一认可不能无理由地扣留，并且至少为_________（金额）。承包方无论何时都应当根据要求提供保险单和现在的保费的付款收据。
　　保险条款中应当包括这样一项规定，即在任何请求事件中，因为承包方将被授权接受保险单项下对发包方的补偿，保险公司将保护发包方免受这种请求和任何诉讼费用、控告和支出。
第十二条　工人的意外伤害事故#p#分页标题#e#
　　发包方不对任何人或承包方及其分包方雇用的其他人由于任何意外事件或伤害在法律上应支付的赔偿负责，除非这一意外事件可归用于发包方、其代理人或者雇员的任何行为或违约。承包方应使并持续使发包方免受这种赔偿，除非如前所述，并且使其免受无论关于什么的一切请求、诉讼程序、诉讼费用、控告和支出。
　　承包方应当向发包方认可的保险公司投保这种责任，这一认可不能无理由地扣留，承包方并且应当在他为工程雇佣的人被雇佣的全部期间内继续这种保险，并且应当根据要求提供这种保险单和现在的保险金的付款收据。除此之外，关于被分包方雇用的任何人，如前所述，在本款下如果分包方已经就这些人以保险单项下发包方免受索赔的形式或投保了责任险，那么承包方的保险义务应当是令人满意的，但承包方应当要求这些分包方根据要求提供保险单和现在的保险金的付款收据。
第十三条　对于承包方未履行保险义务的法律救济
　　如果承包方未能完成并有效地维持在第九条、第十一条、第十二条中提到的保险，或他在合同项下被要求完成的其他任何保险，那么，在这种条件下，发包方可以完成并有效地维持这保险，并为那种目的在必要时支付保险金，并时时从如前所述的发包方支付给承包方的到期的或即将到期的款项中扣除，或从承包方取得同等数额的到期债权。
第十四条　应当遵守的法规、规章等
　　对任何国家或州的法规、法令或其他法律，或者任何规章，或者任何地方的或其他正当组成的当局的细则关于工程的执行，和根据规定和章程或其财产或权利受到或可能受到工程的任何形式的影响的公众团体和公会要求给出的一切通知或支付的一切费用，承包方应当给出通知并支付费用。
　　承包方应当在各方面遵守如前所述的适用于工程的任何这种法规、法令和规章或者任何地方的或其他正当组成的当局的细则的规定，并且遵守这种如前所述的公众团体和公会的规定和规章，而且应当使发包方免受所有因违反任何这种法规、法令或法律、规章、细则的每一种惩罚和责任。
　　发包方将偿付或酌情考虑承包方应支付和已支付的与这种费用有关的一切费用。
第十五条　其他承包方的加入
　　承包方应当给发包方所雇用的其他承包方及其工人和发包方的工人以及可能在施工现场或其附近被雇用从事任何本合同未包括的或任何发包方可以参加的与工程有关或辅助工程的任何合同的工作的任何其他正当组成的当局提供一切合理的机会。
第十六条　承包方保持施工现场的清洁
　　在工程进展过程中，承包方应当合理地保持施工现场免受一切不必要的妨碍，而且应当存放或处理任何建筑机械和剩余的材料，并且以施工现场清除任何残骸、垃圾或不再要求的临时工程。#p#分页标题#e#
　　在工程完成时，承包方应当从施工现场清除所有的建筑机械、剩余的材料、垃圾和各种临时工程，并且使整个工地和工程清洁而且在使发包方满意的整洁的条件中。
第十七条　劳工
　　承包方应当自己组织所有当地的或其他地方的劳工的雇佣，并且除了承包方在其他方面提供的以外，还负责运输、住宿、膳食和工资。
　　就合理地切实可行的措施而言，承包方考虑到当地的条件，为使发包方满意，应当在施工现场提供充足的饮用水和其他水的供应，供承包方的职员和工人使用。
　　除了根据现时有效的法规、法令和政府规章或命令，承包方不应当进口、出售、给予、易货或以其他方法让与任何含酒精的液体或毒品，或者允许或负担其分包方、代理人或雇员的任何这种进口、买入、礼品、易货或让与行为。
　　承包方不应给予、易货或以其他方法让与任何武器或各种弹药给任何人；或者允许或负担如前所述的行为。
　　承包在对待他所雇用的劳工中应当充分注意到所有公认的节日、休息日和宗教日以及其他风俗习惯。
　　在任何传染自然界的疾病发生的事件中，承包方应当遵守并执行这种由政府，或地方医学或卫生当局为处理和克服这种疾病所可能作出的规定、命令和要求。
　　承包方在一切时候应当采取一切合理的预防措施以防止任何由其雇员引起或在他们中的不合法的、扰乱性的或者混乱的举动，并且为维护和平和保护工程周围的人身和财产制止这种举动。
第十八条　材料和工艺
　　一切材料和工艺应当是合同中和根据发包方的指令所记述的各种类别，并是应当时时接受发包方可能在加工厂或制造地或者在施工现场或合同规定的其他地方以及任何这类地方进行的检验。承包方应当提供通常为检查、测量和检验任何工作和任何使用的材料的质量、重量或数量所要求的帮助、仪器、机械、劳动力和材料，并且应当为发包方所选择和要求的检验在材料用于工程前提供材料的样品。
　　一切样品应由承包方提供，如果这种提供已经由合同规定，则费用由承包方承担，否则，费用由发包方承担。
　　如果检验已经由合同规定，并且，仅就负荷检验或者确定任何已完成的设计或部分完成的工作是否适合其想要达到的目的的检验而言，在合同中以充分的细节列举了以使承包方能在确定价格时或在其投标中考虑这些时，进行检验的费用应不由承包方承担：
　　如果任何一项检验是由发包方以下列任何一个方式指定的：
　　　　（1）未被这样设想或提出；或者
　　　　（2）（就上面提及的而言）没有这样列出；或者#p#分页标题#e#
　　　　（3）尽管是由发包方这样设想或提出，但是由一个独立的人在施工现场或材料的加工厂或制造地之外的任何其他地方检验的；
　　如果检验显示工艺或材料不符合同的规定，那么这种检验费应当由承包方承担。
第十九条　施工中的检验
　　发包方和其授权的任何人可以在任何时候进入工程地点和所有的正在开展工作的或为工程存放材料、人工制品或机器的地方，并且承包方应当为获得这种进入的权利提供每一项便利的帮助。
　　没有发包方的认可，任何工作不应逃避检查，并且承包方应当为发包方提供充分的机器检查和测量任何可能将逃避检查的任何工作和在永久性工程施工前检查其基础工程。无论何时，这种基础工程工作为检查做好或将做好准备时，承包方应当向发包方发出到期通知，同时，发包方应当没有不合理的拖延为检查和测量这种工作或检查这种基础工程的目的到场参加，除非发包方有根据地认为不必要并向承包方提出了建议。
第二十条　不合适的工程和材料的返工和更换
　　发包方在工程进展期间有权时时以书面形式命令，
　　　　（1）在命令所规定的时间中从施工现场更换任何在发包方看来与合同不相符的材料；
　　　　（2）合适的替代物和合适的材料；并且
　　　　（3）更换并正确的再执行，尽管任何对其预先的检验或为此的临时工程，在发包方看来，在材料和工艺方面是与工程不相符的一切工作。
　　就承包方在执行这种命令中所作出的违约而方，发包方应当有权雇佣并且付款经其他人以执行同样的工作，并且所有因其发生或附带的费用应当由发包方从承包方取得补偿，或者由发包方从付给承包方的到期的或即将到期的任何款项中扣除。
第二十一条　工程的中断执行
　　根据发包方的书面命令，承包方应当在发包方认为必要的任何时候和方式中断工程的进展，并且应当在中断期间正确地保护和保管工程，就发包方看来是必要的。承包方在执行本条项下的发包方的指令所发生的额外费用应由发包方承担和支付，除非这种中断是：
　　　　（1）在合同中其他方面规定的；或者
　　　　（2）由于承包方所作出的一些违约的原因的必要；或者
　　　　（3）由于施工现场的气候条件的原因的必要；或者
　　　　（4）为正确执行工程或为工程或其任何部分的安全的必要，就种必要性而言，不是由于工程师或发包方引起，也不是由于本合同第八条第二款所规定的预期风险所引起的。
　　倘若承包方没有被授权获得这种额外费用，除非他在发包方命令之日起二十八天内向发包方发生书面的意向通知提出要求，发包方应当处理和决定就这种在发包方看来是公平的和合理的要求而言的本合同第二十三条项下的对承包方造成的额外费用和／或时间延展。#p#分页标题#e#
　　如果工程或其任何部分的进展因发包方的书面命令而被中断并且从中断之日起九十天内发包方没有给出继续工程的许可，除非这种中断是由于第一款的（a）、（b）、（c）段所列的，承包方可以向发包方送达一份书面的通知，要求允许自其收到该通知之日起二十八天内继续进行工程，或者被中断进行的那部分，并且，这种许可没能在那段时间内被承认，承包方通过进一步的书面通知的送达可以，但并不受此束缚，决定或处理这种因为本合同第二十八条项下的部分的不作为仅影响工程的部分的，或者因为发包方对合同的放弃影响整个工程的中断。
第二十二条　开始和终止的时间
　　承包方应在合同签字后15日内在施工现场开始工程，但无论如何，不得迟于2个月，承包方应当迅速地并且没有拖延地开始工程，除非由发包方特别认可或命令，或完全超出承包方的控制。
　　除了合同可能规定的承包方时时被给予占有权的施工现场和其依命令能够得到的在合同中任何要求下执行工程所命令所部分范围之外，发包方将根据可能的要求给予承包方这些施工现场的占有权，以使承包方能依照同意的计划开始和进行工程的执行。如果承包方承受了由于发包方给予占有权的任何失误所造成的拖延或费用发生，发包方应当为工程的完成许可一个延长的时间，并且以其观点证明这种公平的足以补偿发生的费用的数目。
　　承包方应当承担他自己要求的与进入施工现场相联系的特别的或临时的通告权所产生的一切费用和责任。承包方也应当以自己的费用提供任何在施工现场以外的为工程的目的由其所要求的附加的膳宿。
　　在整个工程完工前就工程的任何一部分的完成而言在合同中的任何要求的条件下，整个工程应当在与本合同先前的第四条第二款相一致的情况下完成。
第二十三条　工期的延展
　　在这些条件中提到的任何额外或附加工程的任何种类或任何原因的拖延的时间量或者异常的不利的条件，或者他们的无论可能发生的任何一种的特殊的环境，除了承包方违约之外，应当为工程的完成公平地授权给承包方一个时间的延展，发包方应当决定这种延展的时间量并且据此通知承包方。
第二十四条　工程的进度
　　如果因为任何没有授权给承包方时间延展的原因，工程或其部分的进展速度，以发包方的观点，在任何时间太慢以致于到规定的时间或为完成而延展的时间时不能保证完成，发包方将以书面的形式通知承包方并且承包方应当因此采取必要的且发包方可能认为加快进展的步骤，以便到规定的时间或延展的时间时完成工程或其部分。承包方不应被授权为采取这些步骤而增加款项。#p#分页标题#e#
第二十五条　工程延期损失的计算
　　如果承包方没有在本合同第四条第二款所规定的时间内完成工程，那么承包方应当为这种违约向发包方支付按每天_________％的比例计算的损失，并且不是在本合同第四条第二款所规定的时间和证明工程完工的日期之间消失的一种违约金。发包方可以在对任何取得赔偿的方法没有偏见的情况下，从在其手中的对承包方的到期的或即将到期的任何款项中扣除这种损失的金额。这种损失的支付或扣除不应解除承包方完成工程的义务或合同项下任何其他的责任和义务。
第二十六条　工程完工的证明
　　当整个工程已经真正地被完成并且满意地通过了任何合同规定的最终的检验，承包方可以就那个结果给发包方发出一个附带一个在工程继续期间完成一切未完成工作的保证的通知。这种通知和保证应当是以书面形式并应当被认为是承包方的一个要求签发就工程而言的完工证明的请求。发包方应当在收到这种通知之日起二十一天内或者对承包方签发一个以其自己的观点说明工程真正地按合同完成的日期的完工证明，或者以书面形式给承包方以指令，具体说明以他的观点看来在签发这种证明前要求承包方做的一切工作。发包方应当通知承包方在工程中的可能在这种指令之后和其中具体说是有的工作完成前出现的影响工程真正完工的任何缺陷。在具体说明的工作完成的修补好被通知的任何缺陷后二十一天内，承包方有权得到这种完工证明。
　　类似地，根据本条第一款所确定的程序，承包方可以要求并且发包方应当签发一个完工证明关于：
　　　　（1）合同中规定了一个独立的完成时间的永久性工程的任何部分；和
　　　　（2）发包方满意的已经完成的永久性工程的任何实质性部分。
　　在应当实质性地完工或应当满意地通过了合同所规定的任何检验的永久性工程的任何部分中，发包方可以在全部工程完工前就那部分永久性工程签发一个完工证明，并且因这种证明的签发，承包方应当被认为已经在工期中履行了完成任何在工程的那部分中的未完成的工作的义务。
　　倘若在全部工程完成前就永久性工程的任何一部分给予了完工证明，不应被人为证明了任何需要恢复的场地上或地表的工作的完成，除非这种证明清楚地说明了。
第二十七条　工程缺陷的保证和不履行义务的责任
　　在这些条件下，“维修期”是指由发包方根据本合同第二十六条证明工程完成的日期起一年的保证期间。
　　应发包方的要求，承包方应当不迟延地以自己的费用维修或返工任何由于有缺陷的材料或工艺引起的缺陷或损害。#p#分页标题#e#
　　如果承包方未能应发承包方的要求完成如前所述的工作，发包方有权雇用并付款给其他人以执行同样的工作，并且如果在发包方看来这种工作是承包方在合同项下有责任以自己的费用完成的，那么所有因其发生的或附带产生的费用应当是可取回的或者是到期的债权。
　　一旦合同先于工程竣工而终止，承包方对材料或工艺的缺陷的责任仅在该工程全部完成并被发包方接收后一年内适用于他已完成的工程。
第二十八条　合同条款的变更、增加和删减
　　发包方可以变更以他的观点看来是必要的工程或其任何部分的形式、质量和数量，并且为此目的或为任何以他的观点看来是满意的原因，他有权命令承包方做并且承包方应当做下列任何事项：
　　　　（1）增加或减少合同项下的工程量；
　　　　（2）删除某项工程；
　　　　（3）改变某项工程的特征、质量或种类；
　　　　（4）改变工程任何部分的高度、基线、定位和尺寸；和
　　　　（5）执行任何种类的完成工程所必要的附加工程；
　　并且这种变更不应当在任何意义上使合同无效，但是这种变更的价值，如果有的话，应当在确定合同价款总额中计人。
　　没有发包方的书面命令，承包方不应当做出这种变更。但不是根据本条项下的给出的命令，而是根据工程数量单所作出的任何工程数量的增加或减少不必要求发包方的书面命令。
　　所有由发包方命令所确定的增加的工作或删减的工作应当根据合同所确定的比例和价格进行估价，如果这种比例和价格在发包方看来是合适的。如果合同没有包含适合于增加的工作的任何比例或价格，那么由发包方和承包方共同确认合适的比例或价格。如果未能达成一致，发包方应确定以他的观点看来是合理的和合适的比例或价格。
第二十九条　由于工程数量变更所作的合同价格的调整
　　如果工程按月进度款的总额除去附加工作费用和临时款项后超过或不足原合同总价，那么应当根据工程的完成的情况对合同总介做如下调整：
　　　　（1）如果按月支付的款项总额超过原合同总价的百分之一百二十，那么超过的部分按百分之八十计算并支付；
　　　　（2）如果按月进度支付的款项的总额少于原合同总价的百分之八十，那么将支付差价的百分之二十以补偿承包方的一般管理费用和利益损失。
　　　　（3）本条项下的合同总价的调整不适用于按第三十五条规定的合同的终止。调整后的支付应当在最后结算时做出。单项的工程项目数量上的增减不影响合同总价的调整。
　　承包方应当逐月向发包方呈送一份尽可能全面和详细的帐单，写明承包方认为有权获得的附加款项和按发包方的命令在前一个月完成施工的所有附加费用的款项。#p#分页标题#e#
　　未在其间或最后提出的支付任何这种工作的费用或支出的要求将被认为没有包括在这种细目之中。如果承包方在很早的切实的机会中已经以书面的形式通知发包方他将为这种工作提出要求时，即使他没能遵守上述条件，发包方仍应有权承认为这种工作或支出所应支付的款项。
第三十条　设备、临时工程和材料
　　承包方提供的所有建筑机械、临时工程和材料在被运抵施工现场时、应当被认为专门用于工程的执行，并且没有发包方的书面同意，承包方不应移交这些或其部分，除非是从施工现场的一处到另一处。
　　工程完工时，承包方应从施工现场撤走所有由其提供的滞留其上的建筑机械和临时工程以及未使用的材料。
　　除根据本合同第八条和第三十五条规定外，发包方在任何时候都不对上述建筑机械、临时工程或材料的毁损负责。
　　对于承包方为工程目的而进口的任何建筑机械，发包方将根据承包方的要求协助其取得任何必要的政府对如前所述的为撤走承包的建筑机械的再出口的同意。
　　发包方将应承包方的请求协助其得到工程所需的建筑机械、材料和其他东西的通过海关的许可证。
第三十一条　工程量的计算
　　工程数量单中所规定的工程量是工程的预测量，但他们不能作为承包方履行其合同项下的义务所执行工程的真实的和准确的数量。
　　除了另有规定外，发包方应当通过计算确定依据合同完成的工作在合同条款下的价值。他应当在要求计算任何部分工程时向承包方授权的代理人或代表发出通知，并提供他们所要求的所有细目。该代理人或代表应当立即参加或派一名被授权的代理人以协助发包方进行计算。如果承包方没有参加，或不派出代理人，那么发包方所作的计算应当被作为工程的准确计算。
第三十二条　临时款项
　　“临时款项”是指包括在合同中的在工程数量单上指明了的用于工程的执行或货物、材料的供应，或服务，或全部或部分用于意外事件，或根本不同并完全由发包方支配的款项。
第三十三条　付款和保留的条款
　　承包方应当在每个月底尽早向发包方呈递其每月的工程进度付款单。该单应当是发包方认可的格式并是应当附有测量和计算的记录的复本以证实要求的总额。发包方核实该付款单无误，经扣除一定数量的保留金后向承包方支付净额款项。最终付款应依照完工证明的建议给付。
　　发包方应当从每月的工程进度款中扣除百分之十作为保留金。如果保留金被扣除超过六个月，那么承包方可以选择发包方接受的本地银行提供一项银行担保，并且以发包方所要求的形式来替代已经累积至少六个月的保留金。#p#分页标题#e#
　　合同项下的工程完工时发包方将解除承包方的保留金和／或银行担保。
　　承包方应当按上述的时间表和进度向其雇用的所有工人支付工资。如果承包方未付给工人工资，发包方应直接付款给承包方的工人并且把这种支付看成是承包方支付的。
第三十四条　对承包方违约的法律救济和处理
　　如果承包方即将破产，或者收到宣告破产的命令，或者应当呈交破产申请书，或者应当向债主偿债，或者应当承诺在其债主的调查委员会的控制下完成合同，或作为公司应当进行停业清算（不是由于合并或重建而自愿进行的清算），或者如果承包方首先未得到发包方的书面许可就转让本合同，或者应当对其货物进行扣押，或如果承包方以他自己的观点看来：
　　　　（1）废止合同；或
　　　　（2）无正当理由不开始工程或者自收到发包方继续工程的书面通知二十八天后仍中断工程的进展；或
　　　　（3）自收到发包方关于所说的材料或工程被宣告废弃并拒绝接收的书面通知二十八天后仍未从施工现场撤走材料或推倒并重建工程；或
　　　　（4）无视发包方的书面警告，不根据合同执行工程，或者一贯地疏于履行合同项下的义务；或
　　　　（5）无视发包方的反对意见或有损于工程的质量而将合同的任何部分分包出去；
　　那么发包方在向承包方发出书面通知十四天后，可以占有施工现场和合同，并将承包方从那里驱赶走而并不违反合同，或者解除承包方在合同项下的任何义务和责任，或者行使合同授予给发包方的权利和权力，并可以自己完成或者雇佣其他承包方完成工程，发包方或这种其他的承包方认为合适时，可以根据合同的规定为这种完工而使用为执行工程专门留用的这种建筑机械、临时工程和材料，并且发包方可以在任何时候出售上述建筑机械、临时工程和未使用过的材料，出售的收益用以偿还合同项下应由承包方支付给他的到期的或将到期的任何款项。
　　发包方在采取上述这种收回和驱逐行为之后，应当单方或咨询他方或进行了他认为合适的调查之后单方面做出决定，并且应当证明承包方到这种进入和驱逐时为止从合同项下他已完成的工程中已合理得到的利息或将合理增值的利益的总值以及以上提及的未使用或部分使用过的材料，建筑机械和临时工程的价值。
　　如果发包方根据本条的规定进入并驱逐承包方，发包方只有在维修期终止并且在执行和维修费用、延期完工损失以及由发包方招致的其他支出均已确定之后，才有责任付给承包方依合同规定的款项，然后，承包方才有权获得可付给他的到期款项。#p#分页标题#e#
第三十五条　特殊风险
　　不抵触合同中包括的各种规定：
　　　　（1）承包方除对本合同第20条法规定的并于下文所涉及的任何特殊风险发生之前对工程负责外，对于损毁及与损毁有关的损失、对发包方和第三方的财产、对于下文所界定对特殊风险造成的身体的伤害和生命的丧失及相关损害，可承担责任。发包方应当赔偿并解除承包方对前项所列事项的责任，并且承担和同时解除承包方就所有在该过程中产生的或与之相关的请求、诉讼程序、损失、诉讼费用、指控和支出的责任。
　　　　（2）如果工程或任何位于工地、接近工地或者运往工地的材料或者承包方使用的或者意欲用于工程的任何其他财产遭受毁损，并且这些毁损是由于所规定的特别风险的原因造成的，则承包方有权得到以下赔偿；
　　　　　　（a）对任何永久性工程的赔偿，以及对任何完成工程必要的材料遭到损坏的赔偿，这种赔偿应当是基于成本加上发包方证实为合理的利润；
　　　　　　（b）替代或修复任何这种工程的毁损；
　　　　　　（c）替代或修复承包方的用于或意欲用于工程的这种材料或其他财产。
　　　　（3）除了可归因于重建本合同第26条规定的被决定废弃的工程的费用之外，发包方应当向承包方偿付任何增加的费用或执行工程的杂费。这些费用可归于特殊风险或在某种意义上与所说的特殊风险相联系，且无论如何以本条下面包括的有关战争爆发的规定为条件，但承包方一知道任何这种费用的增加就应当立即以书面方式通知发包方。
　　　　（4）特殊风险是指战争（无论是否被宣布），战争行动，入侵，外国敌人的行动，原子弹及冲击波的风险，或者工程本身是或其被执行或继续是在与国家相联系的范围内，叛乱、革命、暴动、军事政变或篡权行为、内战，或者除非完全由于承包方或其分包方的雇员在施工过程中引起的骚乱、动荡或混乱。
　　　　（5）在合同执行期间，如果在此界的任何地方爆发了无论是否被宣告的战争，以致于无论在时政方面或其他方面实质性地影响了工程的执行的话，除非并且直到合同根据本条的规定被终止，承包方应当继续尽其全力去完成工程的执行，但发包方有权在这种战争爆发后的任何时候向承包方发出书面通知终止合同，并且根据这种给出的通知，除了本条下各方的权利和本合同第37条的执行外，该合同应当终止，但是不应有损于各方就先前违约所享有的权利。
　　　　（6）如果合同根据上一款的规定终止，那么，承包方应当尽快地把所有的建筑机械从施工现场搬走并应为其分包方同样地撤出提供便利。#p#分页标题#e#
　　　　（7）如果合同如前所述被终止，发包方应当为在合同中规定了进度和价格并在终止日以前完成的工作向承包方支付尚未支付的款项，并且包括：
　　　　　　（a）就已经开展工作的任何初步的工程的可支付的总额，和就已经部分开展工作的这种初步工程的由发包方所确定的合适的付款比例。
　　　　　　（b）合理的订购的已经运给承包方或已为承包方合法的接收的材料或货物的成本，这种材料或货物因发包方的付款而成为其财产。
　　　　　　（c）由承包主在完成整个工程的期望中合理的引发的未能依本款以前的规定得到给付的任何花销的总额款项。
　　　　　　（d）依本条第（1）、（2）和（4）款的规定可支付的任何附加款项。
　　　　　　（e）在本条第（7）款下撤走建筑机械和承包方要求的返回在承包方注册国的主要机械停放地或其他地点的合理、不宜过大的花费。
　　　　　　（f）在这种合同终止时所有承包方的雇员或与工程相关的雇用的工人的遣送回国的合理的费用。
　　除了任何本款项下发包方的到期的任何款项之外，就建筑机械和材料以及任何其他的在合同终止日依据合同条款可由承包方支付给发包方的款项而言，发包方有权将任何承包方到期的未付清的余额记入其贷款帐户以示友好。
第三十六条　合同的落空及其补偿
　　合同订立后，如果发生战争或其他双方无法控制的情形，以致任何一方都无法履行其合同的义务，或者根据约束合同的法律，双方无须进一步履行合同时，发包方就执行工程向承包方可支付的款项应当比照本合同第35条项下规定的在合同因第35条规定终止时应支付的有关费用。
第三十七条　争议的解决--仲裁
　　发包方和承包方之间在任何时候发生与合同有关的一切问题、争议或异议，任何一方应当立即以书面形式告知另一方这种问题、争议或异议的存在，同时应提交仲裁。三名仲裁员，一名由发包方指定，另一名由承包方指定，如果承包方为外国人，则第三名由国际商会主席指定；如果承包方为本地的，则第三名仲裁员由工程协会的主席指定。如果任何一方没能在收到指定仲裁员的通知后60日内指定其仲裁员，则国际商会主席或工程技术协会的主席有权根据任何一方请求指定一个仲裁员。主席作出的这种任命的已证实的复本应向双方提供。
　　仲裁在涉及外国承包方时应根据巴黎国际商会的仲裁规则和程序进行，在仅涉及本地承包商时应当根据本地仲裁法的规定或其修正条款进行仲裁，并且在仲裁员同意而做出的仲裁裁决是终局的，并且对双方都有约束力，并且仲裁应支付的费用由仲裁员决定。#p#分页标题#e#
　　如果有合理的可能，在仲裁期间合同项下的执行应继续进行，并且发包方向承包方支付的到期款项也不能扣留，除非上述是仲裁程序中的主要事项。
第三十八条　通知
　　所有根据合同条款，由发包方向承包方给出的证明、通知或书面命令应当邮寄或传递送达承包方的主要营业地或其为此指定的其他地址。
　　所有根据合同条款向发包方发出的通知应当邮寄或传递送达在这些条件下为其目的所确定的各自的地址。
第三十九条　发包方的违约
　　1．如果发包方：
　　　　（1）没有能根据任何付款证书在90日内向承包方支付根据合同到期的款项，但发包方有权根据合同扣除的除外；或
　　　　（2）干涉妨碍或拒绝任何要求签发任何证书的许可；或
　　　　（3）正式通知承包方不可预见的原因或经济混乱，其已不能继续履行其合同的义务，
　　则承包方根据合同在向发包方发出书面通知14天后有权终止合同。
　　2．根据本条第（1）款提及的14日期满时，在不抵触第30条第（1）段规定下，承包方应当尽快从施工现场撤走所有由其带来的施工机械。
　　3．一旦合同终止，发包方就处于本合同第35条第（8）款所规定的合同被终止时对承包方付款的同样责任之下，发包方应当向承包方支付任何由于这种终止所引起的损害或补偿的总额。
第四十条　文字
　　发包方的官方代理人和承包方之间的所有通知、指示、信件或任何其他与合同有关的书面文件，都应当用英文和／或切斯文字写成。
第四十一条　应遵守的法律
　　与合同项下工程的执行相联系，发包方、其代表、职员、承包方的技术员或雇用人员都应遵守帕尔切斯的法律。
　　本合同以英文写成，一式二份，发包方和承包方完全理解后在证人面前签字盖章，每方保存一份。
发包方（盖章）：_________　　　　　　承包方（盖章）：_________
代表人（签字）：_________　　　　　　代表人（签字）：_________
_________年___月___日　　　　　　　　_________年___月___日
签订地点：_________　　　　　　　　　签订地点：_________

甲方（发包人）：_________
乙方（承包人）：_________
根据《中华人民共和国招投标法》的规定，参照《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）中相关标准，_________小区智能化系统工程经邀请招标，依据乙方提交的_________花园智能化系统投标文件（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价表），并在双方研究、讨论最后确认的设计文件（同投标文件）的基础上，确定由乙方对本工程实行总承包（系统集成）。#p#分页标题#e#
为明确工程内容及双方权利、义务，本着相互协作，紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《智能建筑工程质量验收规范》（征求意见稿）及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合该工程具体情况，甲、乙双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。
第一部分　工程概况
　　　　1、工程概况
　　　　　　1．1　工程名称：_________小区智能化系统工程
　　　　　　1．2　工程地点：_________
　　　　　　1．3　工程内容
　　　　　　　　1）本次智能化系统工程建设包括：闭路监控子系统、可视对讲子系统、周界防范子系统、家庭智能化及家庭安防子系统、一卡通管理子系统、停车场管理系统、综合布线子系统、小区局域网系统、背景音乐子系统、物业管理子系统、设备控制子系统、信息发布子系统、视频点播子系统、网站发布系统。
　　　　　　　　2）本次合同未涉及_________小区样板房智能化演示系统和单列的智能化演示系统（模拟展板），双方另行协商解决，不包含在本合同中。
　　　　　　　　3）本次工程建设包括很多可选项目或设备（可建设、可不建设），可选项目或设备如需要建设则作为增项工程进行，双方另外单独结算，补签合同，如有争议，双方协商解决。可选项目或设备包括：闭路监控系统中的远程监控中心、一卡通系统中消费系统、www/e-mail服务器、背景音乐子系统中节目定时器/报警信号发生器、电子巡更子系统、家庭智能化及安防系统中的红外发射器、家电控制继电器、无线遥控器、无线接收器等。
　　　　　　　　4）还有部分建议自购项目或设备，建议自购项目或设备是本智能化系统工程有机构成部分，不可缺，由甲方负责采购。建议自购项目或设备包括：机房子系统、卡座广播系统。
　　　　　　　　5）本次智能化系统工程一卡通子系统中的智能卡是必选项目，因为价格、型号、印刷不确定，未包含在总报价中，需要另外签订合同，不包含在本合同中。
第二部分　工程承包范围
　　　　2、工程承包范围
　　　　　　2．1　承包范围：工程承包内容同招标文件，设计要求及工程地质情况，详见本工程施工图纸及设计说明。
第三部分　合同总额、承包方式及合同文件组成
　　　　3、合同总额及承包方式
　　　　　　3．1　合同总额（或者称为工程总造价）即委托乙方建设_________小区智能化系统工程全部子系统所签订合同总额之和，总额为_________万元（_________元整）。
　　　　　　3．2　承包方式：该项目采取由乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工的方式进行总承包。#p#分页标题#e#
　　　　　　3．3　特别说明
　　　　　　　　1）在本次智能化系统建设中，所有子系统中所涉及的顾地牌pvc管价格均由甲方提供，若价格发生变化，以最终价格为准，补差价（如单价高于合同价，甲方补高出部分差价）。
　　　　　　　　2）在本次工程中，未考虑智能化系统工程主干路由，由甲方为乙方提供室外电信干线管道2孔?80pvc管道。
　　　　　　　　3）合同中有不可预见因素，若发生增减项，双方补签增、减项合同，一起构成本合同的有效组成部分。
　　　　4、组成合同的文件
　　　　　　4．1　本合同
　　　　　　4．2　_________小区智能化系统招标书
　　　　　　4．3　_________小区智能化系统工程技术解决方案书
　　　　　　4．4　_________小区智能化系统工程设备清单及报价
　　　　　　4．5　_________小区智能化系统工程施工组织方案
　　　　　　4．6　中标通知书
　　　　　　4．7　图纸
　　　　　　4．8　双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
第四部分　词语定义
　　　　5、词语定义
　　　　　　5．1　甲方（发包人）：指在合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
　　　　　　5．2　乙方（承包人）：指在合同中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
　　　　　　5．3　项目经理：指承包人在合同中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
　　　　　　5．4　监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
　　　　　　5．5　工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同中约定。
　　　　　　5．6　工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
　　　　　　5．7　合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
　　　　　　5．8　追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
　　　　　　5．9　费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。
　　　　　　5．10　工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。#p#分页标题#e#
　　　　　　5．11　开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
　　　　　　5．12　竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。
　　　　　　5．13　图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
　　　　　　5．14　施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
　　　　　　5．15　书面形式：指合同书、信件、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
　　　　　　5．16　违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
　　　　　　5．17　索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。
　　　　　　5．18　不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
第五部分　施工组织计划及工期
　　　　6、施工组织计划及工期
　　　　　　6．1　根据工期定额及使用需要，确定本工程总工期为_________日历天（公历日）。开工日期：_________年_________月_________日（以开工报告为准）；竣工日期：_________年_________月_________日（一次预埋随土建；二次预埋及安装调试随装修）。
　　　　　　6．2　进度计划
　　　　　　　　1）甲乙双方签订合同后，乙方在15日内做出工程项目计划书、工程施工组织计划书（已提供），经甲方确认后方可施工。
　　　　　　　　2）承包人（乙方）应在每月25日前，将当月的工程进度计划提交工程师，工程师应在xxx日内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
　　　　　　　　3）承包人必须配合土建主体工程进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。
　　　　7、开工及延期开工
　　　　　　7．1　承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
　　　　　　7．2　因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。#p#分页标题#e#
　　　　8、暂停施工
　　　　　　8．1　工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后24小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在24小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后24小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
　　　　9、工期延误
　　　　　　9．1　因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
　　　　　　　　1）发包人未能按合同的约定批准乙方提供的图纸；
　　　　　　　　2）发包人未能按合同的约定提供开工条件；
　　　　　　　　3）发包人未能按约定日期支付工程进度款，致使施工不能正常进行；
　　　　　　　　4）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
　　　　　　　　5）设计变更和工程量增加；
　　　　　　　　6）一周内非承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
　　　　　　　　7）由于土建或相关联施工单位原因导致工期延误；
　　　　　　　　8）不可抗力；
　　　　　　　　9）双方协商约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
　　　　　　9．2　承包人在上述条款规定的工期延误情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后3天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
　　　　10、工程竣工
　　　　　　10．1　承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师或发包人同意顺延的工期竣工。
　　　　　　10．2　因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
　　　　　　10．3　施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
第六部分　双方一般权利和义务
　　　　11、工程师权利与义务
　　　　　　11．1　如实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。#p#分页标题#e#
　　　　　　11．2　监理单位委派的总监理工程师在本合同中称工程师：
　　　　　　　　姓名：_________职务：_________
　　　　　　　　发包人委派的职权：_________
　　　　　　　　需要取得发包人批准才能行使的职权：_________
　　　　　　　　工程师应按合同约定行使职权，发包人在合同中要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
　　　　　　11．3　发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师：
　　　　　　　　姓名：_________职务：_________
　　　　　　　　发包人委派的职权：_________（其职权不得与监理单位委派的总监理工程师职权相互交叉。双方职权发生交叉或不明确时，由发包人予以明确，并以书面形式通知承包人。）
　　　　　　11．4　合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本合同关于争议的约定处理。
　　　　　　1．5　除本合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
　　　　12、工程师的委派和指令
　　　　　　12．1　工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
　　　　　　工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
　　　　　　除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
　　　　　　12．2　工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在24小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应予执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后24小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
　　　　　　承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内做出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。#p#分页标题#e#
　　　　　　本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
　　　　　　12．3　工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
　　　　　　12．4　如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
　　　　13、项目经理
　　　　　　13．1　项目经理的姓名：_________职务：_________
　　　　　　13．2　承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
　　　　　　13．3　项目经理按发包人认可的施工组织方案和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师送交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
　　　　　　13．4　承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
　　　　14、甲方责任
　　　　　　14．1　甲方责任：
　　　　　　　　1）办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地、提供智能化系统公用管道、提供中心机房等工作，使施工场地在承包方开工前具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；
　　　　　　　　2）开工前将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点，保证施工期间的需要；
　　　　　　　　3）开工前开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；
　　　　　　　　4）开工前向乙方（承包人）提供施工场地的工程地质和园区地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
　　　　　　　　5）开工前完成施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续（证明承包人自身资质的证件除外）；
　　　　　　　　6）确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
　　　　　　　　7）在_________年_________月_________日前组织承包人和相关人员进行图纸会审和设计交底；#p#分页标题#e#
　　　　　　　　8）协调乙方（承包人）与其他施工方的配合关系，监督、检查工程质量、进度，并指派专人负责；
　　　　　　　　9）向乙方（承包人）免费提供器材保管库房；
　　　　　　　　10）向乙方（承包人）免费提供施工场地办公和生活的房屋及设施。
　　　　　　14．2　甲方未能履行上述条款各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，甲方赔偿乙方有关损失，顺延延误的工期。
　　　　15、乙方（承包人）工作
　　　　　　15．1　乙方责任：
　　　　　　　　1）施工前将相关的设计、施工组织方案送甲方审查；
　　　　　　　　2）向工程师提供月度工程进度计划及相应进度统计报表；
　　　　　　　　3）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
　　　　　　　　4）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
　　　　　　　　5）工程器材进场未交给甲方（发包人）之前，承包人负责保管，在承包人保管期间发生损坏，承包人负责出资维修；如因发包人提前使用造成损坏，由发包人承担维修费用。
　　　　　　15．2　承包人未能履行上述条款的各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。
第七部分　质量和检验
　　　　16、工程质量
　　　　　　16．1　工程质量应当达到协议书约定的质量标准（其中pvc管由发包人统一报验）；质量标准的评定以施工组织方案书中相关标准为依据。另：因园区主干路由由甲方为乙方提供室外电信干线管道2孔pvc管道，验收时主干路由以甲方提供的基础为验收依据，其余以电信部门规范为准。
　　　　　　16．2　双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
　　　　17、检查和返工
　　　　　　17．1　承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
　　　　　　17．2　工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按工程师的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。#p#分页标题#e#
　　　　　　17．3　工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
　　　　　　17．4　因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
　　　　18、隐蔽工程和中间验收
　　　　　　18．1　工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
　　　　　　18．2　工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
　　　　　　18．3　经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收12小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
　　　　19、重新检验
　　　　　　19．1　如承包人未通知发包人验收隐蔽工程，发包人有权要求重新验收，无论有无质量问题，所发生的费用均由承包方承担；如承包人通知发包人验收隐蔽工程，发包人未进行验收，或发包人已进行验收而要求重新验收时，无论有无质量问题，所发生的费用由发包人承担，与此同时发包人应赔偿承包人损失，并相应顺延工期。
第八部分　安全施工
　　　　20、安全施工与检查
　　　　　　20．1　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
　　　　　　20．2　发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
　　　　21、安全防护
　　　　　　21．1　承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。#p#分页标题#e#
　　　　　　21．2　实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
　　　　22、事故处理
　　　　　　22．1　发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
　　　　　　22．2　发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
第九部分　付款方式及工程量计算
　　　　23、付款方式
　　　　　　23．1　本工程实行工程总费用包干，无预付款，每月按照经核实的工程实际进度的85%支付工程进度款，竣工验收后，支付至已完实际工程量的95%，质保期满后支付剩下的5%款。
　　　　　　23．2　工程因甲方原因进行重大调整（重大调整条款双方另行约定）所产生的追加合同价款或减少的合同价款，应与工程款（进度款）同时调整支付。
　　　　24、工程量的计量
　　　　　　24．1　承包人在每月的28日前，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后3天内按设计图纸核实已完工程量（以下称计量），并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。
　　　　　　24．2　工程师收到承包人报告后3天内未进行计量，从第4天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。
　　　　　　24．3　对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
第十部分　工程变更
　　　　25、工程设计变更
　　　　　　25．1　施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。
　　　　　　因变更导致合同价款的增减及造成的承包人重大损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
　　　　　　25．2　施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
　　　　　　25．3　承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。#p#分页标题#e#
　　　　　　工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。
　　　　26、其他变更
　　　　　　26．1　合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
　　　　27、确定变更价款
　　　　　　27．1　承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。
　　　　　　27．2　工程师应在收到变更工程价款报告之日起7天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起7天后视为变更工程价款报告已被确认。
　　　　　　27．3　工程师不同意承包人提出的变更价款，按本合同关于争议的约定处理。
　　　　　　27．4　工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。
第十一部分　竣工验收
　　　　28、竣工验收
　　　　　　28．1　工程具备竣工验收条件，承包人按国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告；工程验收以发包人确认的工程施工图纸、设备说明书、项目施工方案及整体调试和验收计划、有关变更的书面文件为依据验收。
　　　　　　28．2　发包人收到竣工验收报告后5天内组织有关单位验收，并在验收后5天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。
　　　　　　28．3　发包人收到承包人送交的竣工验收报告后5天内不组织验收，或验收后5天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可。
　　　　　　28．4　工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后重新递交竣工验收报告的日期。
　　　　　　28．5　发包人收到承包人竣工验收报告后5天内不组织验收，从第6天起承担工程保管及一切意外责任。
　　　　　　28．6　中间交工工程的范围和竣工时间，由双方约定，其验收程序按本条28．1款至28．5款办理。
　　　　　　28．7　因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法。
　　　　　　28．8　工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。
　　　　　　28．9　工程竣工验收符合合同规定的验收标准后，发包方不得因其他经济纠纷拒绝付款给承包人。#p#分页标题#e#
　　　　29、质量保修
　　　　　　29．1　本工程保修期自通过竣工验收之日起计算，保修期为壹年；设备或子系统按厂方提供的保修条款执行，合同另附部分原厂家质保和售后服务说明。
　　　　　　29．2　保修责任范围：凡属于承包方施工及承包方负责的器材质量原因造成的系统故障，属承包方保修责任范围，承包方免费维修。
第十二部分　违约、索赔和争议
　　　　30、违约
　　　　　　30．1　发包人（甲方）违约。当发生下列情况时，发包人应承担违约责任，并赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期：
　　　　　　　　1）本合同第23条提到的发包人不按合同约定支付工程进度款，导致施工无法进行；
　　　　　　　　2）本合同第23条提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
　　　　　　　　3）发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
　　　　　　　　4）发包人没有按照合同付款条件及时付款给承包人工程款项，每拖延一日，按照应付款项的万分之一支付给承包人利息。
　　　　　　30．2　承包人（乙方）违约。当发生下列情况时，承包人承担违约责任，并赔偿因其违约给发包人造成的损失：
　　　　　　　　1）因承包人原因不能按照合同约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
　　　　　　　　2）因承包人原因工程质量达不到合同约定的质量标准；
　　　　　　　　3）承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
　　　　　　　　4）承包人不按工期竣工的，每逾期一日，按未竣工工程造价的万分之一支付违约金，但违约金额总金额不超过本合同总金额。
　　　　　　30．3　一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
　　　　31、索赔
　　　　　　31．1　当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
　　　　　　31．2　发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
　　　　　　　　1）索赔事件发生后7天内，向工程师发出索赔意向通知；
　　　　　　　　2）发出索赔意向通知后7天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
　　　　　　　　3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于3天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；#p#分页标题#e#
　　　　　　　　4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后3天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
　　　　　　　　5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后7天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与31．2．3、31．2．4规定相同。
　　　　　　31．3　承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按上述31．2款确定的时限向承包人提出索赔。
　　　　32、争议
　　　　　　32．1　发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方约定向_________仲裁委员会提请仲裁或向人民法院提起诉讼。
　　　　　　32．2　发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续：
　　　　　　　　1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
　　　　　　　　2）调解要求停止施工，且为双方接受；
　　　　　　　　3）仲裁机构要求停止施工；
　　　　　　　　4）法院要求停止施工。
第十三部分　合同解除、生效与终止
　　　　33、合同解除
　　　　　　33．1　发包人承包人协商一致，可以解除合同。
　　　　　　33．2　发包人不按合同的约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，停止施工超过7天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。
　　　　　　33．3　有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：
　　　　　　　　1）因不可抗力致使合同无法履行；
　　　　　　　　2）因一方违约致使合同无法履行。
　　　　　　33．4　一方依据本条33．1、33．2、33．3款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同关于争议的约定处理。
　　　　　　33．5　合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。#p#分页标题#e#
　　　　　　33．6　合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
　　　　34、合同生效与终止
　　　　　　34．1　本合同双方签字盖章后生效。
　　　　　　34．2　除第十一部分第29款外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕后，本合同即告终止。
　　　　　　34．3　合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
第十四部分　其他
　　　　35、合同文件及解释顺序
　　　　　　35．1　合同文件应能相互解释，互为说明。组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
　　　　　　　　1）合同书
　　　　　　　　2）图纸
　　　　　　　　3）投标书（包括技术解决方案书、施工组织方案书、设备清单及报价）及其附件
　　　　　　　　4）招标文件
　　　　　　　　5）工程质量保修条款
　　　　　　　　6）标准、规范及有关技术文件
　　　　　　合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
　　　　　　35．2　当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师做出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本协议书关于争议的约定处理。
　　　　36、语言文字和适用法律、标准及规范
　　　　　　36．1　语言文字：本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
　　　　　　36．2　适用法律和法规：本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规是：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《建筑法》。
　　　　　　36．3　适用标准、规范
　　　　　　　　1）适用标准、规范的名称：《居住小区智能化系统建设要点与技术导则》（修订稿）、、《智能建筑工程质量验收规范》(征求意见稿）、《智能建筑设计标准》、《建筑通用布线国际标准》、《商用建筑布线标准》、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》、《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》及地方现行的工程施工验收规范。
　　　　　　　　2）发包人提供标准、规范的时间：开工前。
　　　　　　　　3）所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。
　　　　37、图纸
　　　　　　37．1　发包人应在签订合同时向承包人提供一套最终版电子版建筑平面图，承包人在开工前一周内向发包人提供两套图纸。发包人需要增加图纸套数的，承包人应代为复制，复制费用由发包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在协议书中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。#p#分页标题#e#
　　　　　　37．2　承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
　　　　　　37．3　承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
　　　　38、不可抗力
　　　　　　38．1　不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及双方约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
　　　　　　38．2　不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
　　　　　　38．3　因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
　　　　　　　　1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；
　　　　　　　　2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
　　　　　　　　3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
　　　　　　　　4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
　　　　　　　　5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；
　　　　　　　　6）延误的工期相应顺延。
　　　　　　38．4　因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
　　　　39、合同份数
　　　　　　39．1　本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：_________　　　　　　　　乙方（盖章）：_________
地址：_________　　　　　　　　　　　　地址：_________
法定代表人：_________　　　　　　　　　法定代表人：_________
委托代理人：_________　　　　　　　　　委托代理人：_________
电话：_________　　　　　　　　　　　　电话：_________
传真：_________　　　　　　　　　　　　传真：_________
开户银行：_________　　　　　　　　　　开户银行：_________#p#分页标题#e#
账号：_________　　　　　　　　　　　　账号：_________
_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日
签订地点：_________　　　　　　　　　　签订地点：_________