导航
首页范文作文简历试题字典词典成语近义反义笔顺谜语造句名言短信五笔歇后语更多

绿化工程合同

2012-09-29 02:30 互联网
发包方(甲方):_________
承包方(已方):_________
经公开招标,甲方将_________绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:
1、工程地点:_________。
2、工程总造价:_________万元(大写)。
3、工期
  乙方确保在_________年_________月_________日开工,于_________月_________日完工,工程标准达到合格_________级。
4、开工准备
  甲方前期使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后,尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。
5、工程款支付
  苗木栽植完毕,经初验合格后,付合同价的1/3;半年后经复验合格,再付合同价的1/3;工程初验后15个月经验收合格,按审计决算付清余款。
6、工程质量
    (1)所栽苗木质量必须符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;
    (2)施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;
    (3)乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;
    (4)乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。
7、养护管理和质量要求。
    (1)大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮;
    (2)栽植后及时封堰浇透水;
    (3)及时中耕除草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;
    (4)苗木要及时防治病虫害;
    (5)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;
    (6)乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木_________个月,养护标准达到_________,其间发生的费用由乙方负担。
8、违约责任
  甲方责任:
    (1)甲方接到乙方的验收通知书后,及时按期组织验收,甲方推迟验收,其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_________元。
    (2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。
  乙方责任:
    (1)工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。
    (2)乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天罚款_________元。#p#分页标题#e#
9、合同的生效与终止
  本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。
10、合同份数
  本合同一式_________份,具有同等效力,甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。
11、本合同未经事宜,双方协商解决。
甲方(盖章):_________        乙方(盖章):_________
_________年____月____日        _________年____月____日
签订地点:_________          签订地点:_________

甲方:_________
乙方:_________
按照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第一条 工程概况
  1.1 工程名称:_________
    工程地点:_________
    工程内容:_________
    承包范围:_________
  1.2 开工日期:_________
    竣工日期:_________
    总日历日期:_________
  1.3 质量等级:_________
  1.4 合同价款:_________
第二条 合同文件及解释顺序:_________
第三条 合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
  3.1 合同语言:_________
  3.2 适用法律法规:_________
  3.3 适用标准、规范:_________
第四条 图纸
  4.1 图纸提供日期:_________
  4.2 图纸提供套数:_________
  4.3 图纸特殊保密要求和费用:_________
第五条 甲方驻工地代表
  5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单:_________
  5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):_________
第六条 乙方驻工地代表:_________
第七条 甲方工作
  7.1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求:_________
  7.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:_________
  7.3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:_________
  7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间:_________
  7.5 办理证件、批件的名称和完成时间:_________
  7.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:_________
  7.7 会审图纸和设计交底的时间:_________
  7.8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:_________#p#分页标题#e#
第八条 乙方工作
  8.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求:_________
  8.2 提供计划、报表的名称、时间和份数:_________
  8.3 施工防护工作的要求:_________
  8.4 向甲方代表提供办公和生活设施的要求:_________
  8.5 对施工现场交通和噪音的要求:_________
  8.6 成品保护的要求:_________
  8.7 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:_________
  8.8 施工场地整卫生的要求:_________
第九条 进度计划
  9.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:_________
  9.2 甲方代表批准的时间:_________
第十条 延期开工:_________
第十一条 暂停施工:_________
第十二条 工期延误:_________
第十三条 工期提前:_________
第十四条 检查和返工:_________
第十五条 工程质量等级。
  15.1 工程质量等级要求的经济支出:_________
  15.2 质量评定仲裁部门名称:_________
第十六条 隐蔽工程、中间验收。
  16.1 中间验收部位和时间:_________
第十七条 试车:_________
第十八条 验收和重新检验:_________
第十九条 合同价款及调整。
  19.1 调整的条件:_________
  19.2 调整的方式:_________
第二十条 工程预付款。
  20.1 预付工程款总金额:_________
  20.2 预付时间和比例:_________
  20.3 扣回时间和比例:_________
  20.4 甲方不按时付款应承担的违约责任:_________
第二十一条 工程量的核实确认。
  21.1 乙方提交工程量报告的时间和要求:_________
第二十二条 工程款支付。
  22.1 工程款支付方式:_________
  22.2 工程款支付金额和时间:_________
  22.3 甲方违约的责任:_________
第二十三条 甲方供应材料设备。
  23.1 甲方供应材料、设备的要求(附清单):_________
第二十四条 乙方采购材料设备:_________
第二十五条 设计变更:_________
第二十六条 确定变更价款:_________
第二十七条 竣工验收。
  27.1 乙方提交竣工资料和验收报告的时间:_________
  27.2 乙方提交竣工图的时间和份数:_________
第二十八条 竣工结算。
  28.1 结算方式:_________#p#分页标题#e#
  28.2 乙方提交结算报告的时间:_________
  28.3 甲方批准结算报告的时间:_________
  28.4 甲方将拨款通知送达经办银行的时间:_________
  28.5 甲方违约的责任:_________
第二十九条 保修。
  29.1 保修内容、范围:_________
  29.2 保修期限:_________
  29.3 保修金额和支付方法:_________
  29.4 保修金利率:_________
第三十条 争议。
  30.1 争议的解决程序:_________
  30.2 争议解决方式:_________
第三十一条 违约。
  31.1 违约的处理:_________
  31.2 违约金的数额:_________
  31.3 损失的计算方法:_________
  31.4 甲方不按时付款的利息率:_________
第三十二条 索赔:_________
第三十三条 安全施工:_________
第三十四条 专利技术、特殊工艺和合理化建议:_________
第三十五条 地下障碍和文物:_________
第三十六条 工程分包。
  36.1 分包单位和分包工程内容:_________
  36.2 分包工程价款的结算办法:_________
第三十七条 不可抗力。
  37.1 不可抗力的自然灾害认定标准:_________
第三十八条 保险:_________
第三十九条 工程停建或缓建:_________
第四十条 合同生效与终止。
  40.1 合同生效与终止:_________
第四十一条 合同份数:_________
  41.1 合同副本份数:_________
  41.2 合同副本的分送责任:_________
  41.3 合同书制定费用:_________
发包方(盖章):_________       承包方(盖章):_________       
地址:_________            地址:_________            
法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________     
委托代理人(签字):_________     委托代理人(签字):_________     
电话:_________            电话:_________            
传真:_________            传真:_________            
开户银行:_________          开户银行:_________          
帐号:_________            帐号:_________            #p#分页标题#e#
邮政编码:_________          邮政编码:_________          
_________年____月____日        _________年____月____日        
签订地点:_________          签订地点:_________      
合同编号:_________
  工程名称:_________
  工程编号:_________
  发包方:_________
  承包方:_________
  签订时间:_________年_________月_________日
  签订地点:_________
  根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。
  第一条 工程项目
      一、工程名称:_________
      二、工程地点:_________
      三、工程项目批准单位:_________批准文号_________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:_________
      四、承包范围和内容:_________(详见工程项目一览表);工程建筑面积_________(平方米);其它:_________
      五、工程造价:_________(万元),其中土建:_________(万元),安装:_________(万元)。
  第二条 施工准备
      一、发包方:
        1._________月_________日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。
        2._________月_________日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。
        3.本合同签订后_________天内提交建筑许可证。
        4.合同签订后_________天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_________份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)_________份。
        5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_________天内分送有关单位,_________天内提供会审纪要和修改施工图_________份。
      二、承包方:
        1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;
        2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;
        3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。#p#分页标题#e#
  第三条 工程期限
      一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为_________天(日历天),自_________年_________月_________日开工至_________年_________月_________日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。
      二、开工前_________天,承包方向发包方发出开工通知书。
      三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
        1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;
        2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;
        3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;
        4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;
        5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
        6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;
        7.人力不可抗拒的因素而延误工期。
  第四条 工程质量
      一、本工程质量经双方研究要求达到:_________
      二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。
      三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:
        1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;
        2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;
        3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;
        4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;
        5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;#p#分页标题#e#
        6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。
  第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理
      一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);
      二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;
      三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。
      四、本工程材料和设备差价的处理办法:_________
  第六条 工程价款的支付与结算
    工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。
      一、本合同签订后_________日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款,计人民币_________万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的_________%计人民币_________万元,安装工程按人工费的_________%计人民币_________万元;材料设备差价_________万元,分_________次支付,每次支付时间、金额_________
      二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_________日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的_________%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。
      三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。
      四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之_________的违约金。
      五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。
      六、本合同造价结算方式:_________
      七、承包方在单项工程竣工验收后_________天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件_________天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办银行审定后拨款。
  第七条 施工与设计变更
      一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。#p#分页标题#e#
      二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。
      三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。
      四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。
  第八条 工程验收
      一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。
      二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。
      三、工程竣工验收后,方包方方可使用。
    在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。
  第九条 违约责任
    承包方的责任:
      一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。
      二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。
    发包方的责任:
      一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。
      二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
      三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。#p#分页标题#e#
      四、承包方验收通知书送达_________日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。
      五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。
  第十条 纠纷解决办法
    任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第_________项方式解决:
      一、向仲裁机关申请仲裁;
      二、向人民法院起诉。
  第十一条 附 则
      一、本合同一式_________份,合同附件_________份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。
      二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
      三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
  ┌────────────────┬─────────────────┐
│ 发包方(盖章):       │ 承包方(盖章):        │
│ 法定代表人(签章):     │ 法定代表人(签章):      │
│ 委托代理人(签章):     │ 委托代理人(签章):      │
│ 单位地址:          │ 单位地址:           │
│ 开户银行:          │ 开户银行:           │
│ 帐  号:          │ 帐  号:           │
│ 电  话:          │ 电  话:           │
│ 电  挂:          │ 电  挂:           │
│ 邮政编码:          │ 邮政编码:           │
│                │                 │
│        年  月  日 │          年  月  日│
├─────────┬──────┴──────┬──────────┤
│  经办建设银行 │    建筑管理部门   │  鉴(公)证机关 │
│  (盖章)   │     (盖章)    │    (盖章)  │#p#分页标题#e#
│         │             │          │
│         │             │          │
│         │             │          │
│         │             │  鉴(公)证意见 │
│         │             │          │
│         │             │    经办人:  │
│         │             │          │
│   年 月 日 │       年 月 日 │    年 月 日 │
└─────────┴─────────────┴──────────┘

附件

附表一: 工程项目一览表
    建设单位:_________
    ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬────┬────┬──┬──┬─┐
│序│工│设│栋│结│层│面│资│批准│ 投资 │工程总 │开工│竣工│备│
│ │程│计│ │ │ │ │金│  │ 总额 │ 造价 │  │  │ │
│号│名│单│数│构│数│积│来│文号│(万元)│(万元)│时间│时间│注│
│ │称│位│ │ │ │ │源│  │    │    │  │  │ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │  │    │    │  │  │ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │  │    │    │  │  │ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │  │    │    │  │  │ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │  │    │    │  │  │ │
├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼────┼────┼──┼──┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │  │    │    │  │  │ │#p#分页标题#e#
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴────┴────┴──┴──┴─┘
    注:维修、屋外、管道、给排水等项目也应按此表逐项填写。
附表二: 由甲方负责供应设备和材料表
    ┌────┬──┬──┬──┬────┬──────┬────┐
│材料名称│规格│单位│数量│交料地点│ 到场日期 │ 备注 │
├────┼──┼──┼──┼────┼──────┼────┤
│    │  │  │  │    │      │    │
├────┼──┼──┼──┼────┼──────┼────┤
│    │  │  │  │    │      │    │
├────┼──┼──┼──┼────┼──────┼────┤
│    │  │  │  │    │      │    │
├────┼──┼──┼──┼────┼──────┼────┤
│    │  │  │  │    │      │    │
├────┼──┼──┼──┼────┼──────┼────┤
│    │  │  │  │    │      │    │
├────┼──┼──┼──┼────┼──────┼────┤
│    │  │  │  │    │      │    │
├────┼──┼──┼──┼────┼──────┼────┤
│    │  │  │  │    │      │    │
└────┴──┴──┴──┴────┴──────┴────┘

合同编号:_________
发包方:_________
承包方:_________
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。
第一条 工程概况
    1.工程名称_________;
    2.工程地点_________;
    3.工程计划批准单位及文号_________;
    4.工程范围和内容:全部工程建筑面积_________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)
第二条 工程期限
    1.本工程合同总工期为_________天(日历天从开工之日算起)。
    2.本工程开工日期_________年_________月_________日,竣工日期_________年_________月_________日。#p#分页标题#e#
    3.如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。
      (1)发包方在合同规定开工日期前_________天,不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水,或电源未按规定接通,影响承包方进场施工者。
      (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。
      (3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。
      (4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。
      (5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。
      (6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。
      (7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。
第三条 工程合同总价
    1.本工程合同总价为人民币_________元。
    2.如遇下列情况,合同总价作相应调整:
      (1)合同总价内经双方确认的暂估价变化;
      (2)在合同工期内政策性调整所发生的材料差价、工资、费率及其它费用的变化;
      (3)重大设计发生变更;
      (4)基础超过设计深度;
      (5)在施工中新增加了工程项目;
      (6)其它_________。
第四条 材料、设备供应
    1.本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资的供应方法,经双方协商按附件第_________办理。
    2.材料、设备供应范围的划分和检验:
      (1)进口特殊材料、有色金属统配、部管物资和二、三类电机产品,由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货,其发生的超运距运费和其他费用由发包方负责。
      (2)成套设备和专用设备,由发包方负责招标、定货、供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存,安装时交付承包方妥善保管,不得挪用,丢失或损坏。
      (3)本工程所需材料、设备除在“发包方供应的材料、设备明细表”明确由发包方供应外,其余材料均由承包方组织供应。#p#分页标题#e#
      (4)所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证,都要检查验收,签交物资验收合格单方可进场,已进场的物资未经发包方许可签署出场证书,不得运出场外。
      (5)已进场的物资,若发现有不合格者,供料一方必须迅速将其运出场外。
      (6)具有合格证书的建筑材料、设备,任何一方如有异议要求检验时,可以重新检验,检验后如属合格产品,其检验费用由要求检验的一方承担;如属不合格产品,检验费用由供料一方负担。
      (7)没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等,双方均不得用于本工程。若属材料人员失职或其它原因造成不良后果,由责任一方负责。
      (8)任何一方强迫对方使用不合格的建筑材料、设备和构配件于本工程的,都要签证记录在案,由此引起的一切后果由强迫一方负责。
    3.材料价差及实物价格的结算。
      (1)发包方提交的主要材料指标,由承包方采购供货的,应根据指标的性质、发生的政策性调价等,以建筑安装材料预算价格为依据,逐项计算出原价价差或预算价差,均由发包方负责补差。此价差未包括在本合同承包造价之内的,不得列入工程直接费。
      (2)发包方提供的主要材料实物,按发包方提供实物时建筑安装材料价格结算价款。
      (3)除发包方供应的材料、设备外,发包方指定厂家、品种让承包方购买和供应其所指定的材料、设备的,其价款按实结算。
      (4)发包方委托承包方代购的材料、设备,按双方商定的价格,由承包方收取代购款包干使用,发包方应于本合同签订后一天内一次付清。
      (5)发包方提供的材料、设备的指标或实物,必须是本合同工程用的材料和设备,规格品种与实际需要不相符时,由承包方协助进行调剂串换使用,由发包方给付承包方劳务费_________元(或承包方不收取劳务费)。
      (6)发包方供应的木材、成材指标或实物、硬杂木均按有关规定办理,其量差、价差由发包方承担。
第五条 工程质量和检查验收
    1.承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。
    2.发包方聘用的现场监理工程师或工程师代表,必须以书面通知承包方其姓名、身份、所承担的任务。
    3.承包方确定的施工现场负责人及技术负责人、专门技术人员及管理人员,必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知监理工程师或工程师代表。#p#分页标题#e#
    4.承包方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后,方可使用。
    5.隐蔽工程由承包方自检后,填写《隐蔽工程验收单》通知现场监理工程师或工程师代表检查验收,监理工程师接到通知后_________小时内应到现场检验,认可签证后,方可进行下一工序施工。监理工程师未接的检查验收,承包方经质量检查部门检验确认合格后,即可隐蔽继续施工,发包方应予承认并办理检验合格手续。如提出异议,经复查合格者,其费用由发包方负责;不合格者,由承包方负责,因此而造成工期损失由责任方负责。
    6.电气照明、通风、水暖、卫生工程和机电安装工程竣工后,必须按照_________等有关规定进行技术检验。属于单体试车,由承包方负责进行。无论由谁负责试车,双方均应相互配合,共同进行。
      试车中需要的动力、燃料、油料、材料、仪器、专用工具、技术劳务费用等,由发包方提供。其费用包括在定额内的,由承包方负担;定额中未包括的,由发包方负担。
    7.设备安装工程,由承包方会同发包方将已完工程(设备基础)向安装单位办理中间交工手续,并作为竣工验收的依据。
    8.工程竣工验收,应以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
    9.工程竣工后,承包方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由发包方组织有关单位进行竣工验收。
      验收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给发包方管理,如发包方拖延接收,其保管费用和造成的损失由发包方承担。
      交工验收中如发现有不符质量要求,需要返工的工程,应分清责任。属施工原因造成的,按双方验收时商定的时间,由承包方负责修好再进行检验。竣工日期以最后检验合格的日期为准。
    10.已竣工未验收工程,在交工前由承包方负责保管,发包方不得动用,若发包方已经使用,即视同交验。由于承包方原因,应交工验收而不交不验的工程,除按拖延工期条款处理外,并赔偿因此而造成的经济损失。
    11.工程交工验收后,土建工程保修期为1年,采暖工程为一个采暖期,水电保修期为半年。保修证书在交工验收后由承包方填写交给发包方。
      由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。在保修期内承包方拒不修理时,发包方可动用预留保修款请人修理,超支部分应由承包方负担。#p#分页标题#e#
第六条 施工设计变更
    1.发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,均为施工的有效依据,发包方、承包方均不得擅自修改。
    2.施工图的重大修改变更,必须经原批准、设计单位同意,并于修改前_________天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后,承包方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同,并作为合同的补充文件。
    3.当修改图纸属于设计错误、设备变更、建筑面积(容积)增加、结构改变、标准过高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时,其增加的费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁,材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。
    4.承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施,其节约的价值按国家有关规定分配。
    5.在工程施工中发生下列各项事实之一时,承包方必须立即以书面通知发包方,要求确认。确认的事实必须在限期内解决。不能如期解决而造成停工的,工期损失由发包方承担。
      (1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致,如地质、地下水情况等,设计文件所标明的施工条件与实际不符;
      (2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符;
      (3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。
第七条 双方负责事项
    1.发包方
      (1)办理土地征用、青苗、树木的赔偿,坟地迁移、房屋拆迁、障碍物的拆除(包括架空及隐蔽的),并提供有关隐蔽、障碍物资料;
      (2)在开工前做好建筑红线以外的“三通”和红线以内的场地平整;按审定的施工组织设计或施工方案,提供在红线图以内距建筑物不大于_________米的水、电源联结点,并装好水、电表,以便承包方按表计费;负责红线以外进场道路的维修;
      (3)根据施工地区供水、供电、水压、电压情况,采取措施满足施工用水、用电的需要;
      (4)按规定提供不少于承包合同建筑面积_________%的施工用地,办理红线外的临时用地及临时占用道路、爆破及临时铁道专用线接岔许可证,并承担所发生的费用;
      (5)合同签订后_________天内(以收签最后一张图纸为准)向承包方提供完整的建筑安装施工技术资料_________套;
      (6)确定建筑物(或构筑物)道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点;#p#分页标题#e#
      (7)组织承发包双方和设计单位参加的施工图纸交底,并做好三方签署的交底纪要,并在_________天内分送有关单位;
      (8)审核承包方工程进度月报,及时向承包方支付工程进度款;
      (9)按《发包方供应的材料、设备明细表》确定的供应时间及时组织供应,应由发包方提供材料、设备以满足工程进度的需要;
      (10)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表,对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行进行监督检查,负责设计图纸问题的处理,设计变更的签证,工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证;
      (11)组织对工程的竣工验收,并按合同规定日期配合承包方办好决算工作,及时了结工程财务和工程尾款。
    2.承包方
      (1)施工场地的平整、施工界区以内的用水、用电、道路和临时设施的施工;
      (2)编制施工组织设计(或施工方案),施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划,用水、用电计划、开竣工通知书、隐蔽工程验收单等,并及时送发包方及有关单位;
      (3)按双方商定的分工范围,做好材料和设备的采购、供应和管理;
      (4)于每月底前_________天向发包方报送月度施工计划,属发包方供应的材料、设备供应计划和当月工程进度月报(包括工程量、工作量和形象进度等);
      (5)严格按照施工图与说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付;
      (6)已完工的房屋、构筑物和安装的设备,在交工前应负责保管,并清理好场地;
      (7)提供竣工验收技术资料,办理工程竣工结算,参加竣工验收;
      (8)在合同规定的保修期内,对属于承包方负责的工作质量问题,负责无偿修理。
第八条 工程价款的支付与结算
    1.本合同签订后_________日内,发包方支付不少于合同总价的(或当年投资的)_________%的预付款,计人民币_________万元。
    2.发包方收到承包方工程进度月报后,必须在_________日内按核实的工程进度支付工程进度款,工程进度款支付达到总合同总价的_________%时,逐步按比例开始扣回预付款(或抵作工程进度款)。
    3.工程进度款支付达到合同总价款的_________%时,不再按进度付款。办完工验收后_________天内支付_________%的价款,留_________%的价款存入建设银行,待保修期满后连本息一次支付给承包方。#p#分页标题#e#
    4.如发包方拖欠工程进度款或尾款,应按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。
    5.确因发包方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。
    6.本工程造价结算方式按下列情况办理:
      (1)以审查后的施工图预算加变更签证进行结算;
      (2)按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算,包干范围以内的费用,按_________等有关规定结算;
      (3)按标准施工图单位造价包干结算,包干范围以外的费用按_________等有关规定结算;
      (4)包干不包料的工程,按预算定额规定的人工费和机械费及相应的管理费结算;
      (5)招标工程按中标价款结算,中标范围以外的工程费用,另按_________等有关规定结算。
    7.承包方在单项工程竣工验收后_________天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件_________天内审查完毕,如到期未提出异议,即由经办银行审定后拨款给承包方。
第九条 违约责任与奖励规定
    1.承包方的责任
      (1)工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的,按合同总价的_________%偿付逾期违约金。
      (2)工程交付时间不符合规定,按合同总价的_________%偿付逾期违约金。
    2.发包方的责任
      (1)未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方因此发生的实际损失。
      (2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工,应采取措施弥补或减少损失,同时,赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
      (3)工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。
      (4)超过合同规定日期验收,按合同总价的_________%偿付逾期违约金。
    3.发包方有提前工期要求的,可以实行提前竣工奖,按照合同工期,每提前一天由发包方按合同总价的_________%奖给承包方。优良工程每平方米奖_________元。
第十条 争议的解决方式
  合同执行过程中如发生争议,双方应及时协商解决。协商不成时,如双方属于同一部门时,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一个部门的,任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。#p#分页标题#e#
第十一条 特殊条款
  本合同条款如对特殊情况有未尽事宜,双方可根据具体情况结合有关规定议定特殊条款。
第十二条 附则
  其它本合同未言明事项,一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。
  合同附件:(1)工程项目一览表(附表一);(2)全部施工图纸;(3)施工图预算;(4)发包方负责供应材料、设备一览表(附表二);(5)国家(或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位)对工程的批准投资计划、计划任务书等_________份文件。上述附件均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。
  本合同经双方签字盖章后生效,有效期限至_________年_________月_________日。至合同工程竣工交验,结清工程尾款,保修期满后自然失效。
  本合同正本_________份,其中发包方执_________份,承包方执_________份,副本_________份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。
发包方(盖章):_________       承包方(盖章):_________       
地址:_________            地址:_________            
法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________     
委托代理人(签字):_________     委托代理人(签字):_________     
开户银行:_________          开户银行:_________          
帐号:_________            帐号:_________            
电话:_________            电话:_________            
电挂:_________            电挂:_________            
邮政编码:_________          邮政编码:_________          
_________年____月____日        _________年____月____日        
签订地点:_________          签订地点:_________          

附件

附表一: 工程项目一览表
  ┏━━┯━━┯━━━━┯━━┯━━┯━━┯━━━━━━━━━━━┓
┃工程│结构│面积(平│开工│竣工│合同│    其  中   ┃
┃项目│层次│方米) │日期│日期│造价├──┬──┬──┬──┨#p#分页标题#e#
┃  │  │    │  │  │  │土建│暖卫│电气│通风┃
┠──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨
┃  │  │    │  │  │  │  │  │  │  ┃
┠──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨
┃  │  │    │  │  │  │  │  │  │  ┃
┠──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨
┃  │  │    │  │  │  │  │  │  │  ┃
┠──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨
┃  │  │    │  │  │  │  │  │  │  ┃
┠──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨
┃  │  │    │  │  │  │  │  │  │  ┃
┠──┼──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┨
┃  │  │    │  │  │  │  │  │  │  ┃
┗━━┷━━┷━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┛
附表二: 发包方供应的材料、设备明细表
  ┏━━━━━━┯━━┯━━┯━━┯━━┯━━┯━━┯━━┯━━┯━━━┓
┃材料设备名称│单位│品种│规格│数量│单价│金额│供应│供应│验交 ┃
┃      │  │  │  │  │  │  │时间│地点│方式 ┃
┠──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┨
┃      │  │  │  │  │  │  │  │  │   ┃
┠──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┨
┃      │  │  │  │  │  │  │  │  │   ┃
┠──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┨
┃      │  │  │  │  │  │  │  │  │   ┃
┠──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┨
┃      │  │  │  │  │  │  │  │  │   ┃
┠──────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┨
┃      │  │  │  │  │  │  │  │  │   ┃#p#分页标题#e#
┗━━━━━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━━┛

第一条 定义
  “业主”指_________。
  “承包商”指_________。
  “工厂”指在附录_________中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。
  “工地”指按本合同用于建造工厂的全部土地。
  “工程”指承包商按本合同实施的工程。
  “合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。
第二条 承包商的职责
    1.承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。
    2.除了业主根据第_________条提供的项目和设施,承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。
    3.承包商应根据附录_________中的日程安排施工。
    4.承包商应根据附录_________中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。
    5.承包商应向业主提供附录_________中规定的备件。
    6.承包商应向业主提供附录_________中指定的维修设备。
第三条 业主的职责
    1.业主应提供工地,并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。
    2.业主应按时提供附录_________中指定的物件和设施。
    3.业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证,包括承包商雇员的工作许可证。
    4.业主应按第_________条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。
第四条 合同价格
    1.在本合同生效后_________天内,业主应向承包商支付金额为合同价格,作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。
    2.合同价格不再上调,完成工种的成本风险应由承包商承担,商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。
第五条 设计图样
    1.承包商应根据合同,在附录_________规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样,供业主审批。业主应在收到这些图样后一个月内,对图样进行审核,并作出批准或不批准的决定。
    2.承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责,除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。
    3.业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料,收到方应作为机密文件对待,除非另有商定,收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。#p#分页标题#e#
第六条 检验
    1.承包商应该按法律和正常的工程惯例的要求,负责工厂所有的检验和试验工作。
    2.业主有权在任何适当时间对建造中的工厂的材料和工艺进行检验和测试,费用自理。这种检验或测试不能免除承包商在合同中应尽的任何义务。
    3.完工后的工厂应由业主进行检验和测试;工厂何时可以测试,承包商应提前以书面形式通知业主。
    4.承包商应根据业主的合理要求,为彻底而有效的检测提供所需要的协助、劳力、材料、电力、燃料、设备、备用品和仪器。
    5.工厂通过上述测试后,业主应向承包商签发一份表示通过测试的证书。检测中发现的任何问题未圆满解决,工厂不得移交。
第七条 工地
    1.承包商应在工地上提供所有令业主满意的材料、劳力、设备、服务和便利,以便顺利施工和完工。
    2.在总体上得到上述保证的前提下,承包商应提供下列各项必需品:
      a.建筑设备;
      b.工地上使用的运输工具,包括临时道路;
      c.保护人员和财产安全所需的篱笆、灯光、岗哨以及所有其他材料和服务;
      d.为材料和施工人员(包括业主雇员)提供临时仓库、办公室和其他房屋建筑;
      e.在整个工程移交之前提供电话、灭火设备和急救设备;
      f.供施工人员使用的卫生设备和食堂。
    3.承包商应遵守当地法律规定的所安全及其他条例。
    4.无论何时,承包商都不应在业主的房产及其邻近建筑物、车道和街道上堆积施工用建筑材料和建筑垃圾,工程完工后,应从建筑物及其周围清除所有用剩的材料,保持工地和工厂安全、整洁,以备使用。
第八条 承包商的工作人员
    1.承包商将自费为其全部工作人员提供饮食、交通及一切必要的便利。
    2.合同签署后,承包商应指定一名项目经理,在工程进行过程中全权代表承包商。他将在工作时间内坐镇施工现场。业主向项目经理发出的所有指示,如同发给承包商本人一样,同样具有约束力。
    3.如果业主认为工地上承包商的雇员品行不端、不能胜任工作或有失职行为,可要求承包商将此人调离或更换。
第九条 责任
    1.在工厂被最终验收之前,承包商应对工厂的任何损失或损坏负责,并自费将其修复,直至业主满意。然而,如果根据本合同,这类损坏的责任不在承包商,而业主要求予以修复,承包商应按业主指示办理,但费用由业主负担。#p#分页标题#e#
    2.在最后验收合格证书签发之前,凡因承包商或其分包商的疏忽,或设计、材料或工艺上的缺陷而产生的任何财产损失或人身伤害,承包商应向业主赔偿,并保护业主免受由此而产生的各种诉讼、索赔、要求或费用支出。
    3.如果业主因某种原因遭受索赔或诉讼,而按本条款规定承包商应该或可能对该事由承担法律责任,则业主应立即书面通知承包商。承包商应以业主名义接手并通过谈判处理解决或能由此而产生的诉讼,并承担一切费用。如承包商要求,业主应向承包商提供承包商为处理此类索赔或诉讼所需要的所有资料和帮助。
第十条 保险
    1.在不限制承包商责任的情况下,承包商将自费投保下列险:
      a.机器设备从工厂交货到目的地的运输险。
      b.为承包商和分包商的所的雇员投保雇员赔偿险,或者根据适用的法律和法规投保类似的法定社会保险。
      c.防备财产损坏或人身伤害的产品责任险,期限到维修期结束,每次事件的金额不少于_________美元。
      d.对承包商或其分包商在执行本合同中使用的所有车辆投保综合汽车责任险。
    2.上述保险单应以承包商及其分包商、业主、及其工程师、顾问、雇员、代理人为联合投保人。保险单应包含保险人放弃对业主及其工程师、顾问、雇员及代理人的代位权之条款。
    3.承包商应保持上述保单的完全有效性,直到本合同对其规定的义务解除为止。业主有权随时索取保单、背书、续保和保险费收据的复印件。如果承包商未能全面投保,业主应有权代表承包商办理上述保险,支付所有相关保费,并从支付给承包商的款项中扣除有关费用。
第十一条 完工
    1.一俟工厂的全部建设和安装工程完工,承包商应通知业主,并根据附录_________的规定进行机械安装完成测试工作,直至业主满意。
    2.测试圆满结束后,业主应签发一份完工证明书。在完工证明书签发之前,不得给工厂进料。
    3.如果在建造和安装中出现不影响完成安装的小缺陷,或者在测试中测出不影响工厂开工的缺陷,业主应签发完工证明书,而承包商则有义务尽快修复这些不足之处。
第十二条 最后验收
    1.完工证明书颁发之后,承包商应提前_________天将工厂性能测试的时间通知业主。
    2.为使测试准时开始,业主应按附录_________中的要求提供原料和其他设备,而承包商应按通知的时间开始性能测试。
    3.性能测试将按附示_________的规定进行。测试成功后,业主应签发一份最后验收证明书,证明工厂已从证书签发日起移交业主。#p#分页标题#e#
    4.如果工厂未能通过性能测试,承包商在进行他认为必要的调整之后,应在业主在场的情况下重新进行测试,时间由双方商定,条件照旧。
    5.在最后验收合格证书签发之前,工厂不得投入商业性运转。如工厂未能通过性能测试,业主仍可酌情颁发最后验收合格证书,条件是承包商必须尽快纠正工厂存在的问题。
第十三条 违约赔偿金
    1.如果由于承包商的原因导致性能测试的再次失败,而双方并无继续重新测试的协议,则对最后一次测试的结果进行评估。承包商将根据附录_________的规定向业主支付违约赔偿费,费率不超过合同价格的_________%。
    2.如果承包商因自身的原因未能在合同生效后的_________个月内获得整个工厂的最后验收合格证书,承包商须根据附录_________的规定向业主每月支付相当于合同价格_________%的拖延赔偿费,但最多不超过合同价格的_________%。
    3.承包商应根据附录_________规定的格式开立一份以业主为受益人、金额为合同价格_________%的保证书,作为其履行本条款项下义务的保证。
第十四条 保修
    1.承包商保证,在最后验收合格证书签发日起_________个月内或本合同生效日期_________个月内(以先到日期为准),所提供的工厂无设计、材料和工艺上的缺陷。
    2.发现问题后,如果承包商的代表在现场工作,业主应在_________天内按本条款以书面形式向承包商提出全部要求;如果承包商的代表不在现场,业主应在_________天内以航空邮件将确证材料发往承包商总公司。承包商应更换或修理所有有缺陷的零部件。为此,应允许承包商随时自由出入工地,检查缺损部件,使其能履行本保修条款。如果承包商因某种特殊情况未能在适当期限内进行双方同意的补救工作,业主有权自行修复,但费用由承包商负担。
    3.本保修的先决条件是,业主须按承包商的指示和具体规定的性能参数对工厂进行装备、操作和维护。如果业主未经承包商同意试图自行修正,则本保修条款无效。
    4.本保修条款不包括因自然损坏的物件,也不包括使用寿命不到_________个月的消耗品或类似物件。
    5.如果承包商遵照上更换任何设备、材料或工艺,则本保修条款的规定也适用于经修理或更换的设备、材料或工艺,期限为从修理或更换完成之日起1年。
第十五条 专利权和专利使用费
    1.承包商应全力保护业主在使用其提供的工帮时免遭因侵犯第三方的专利、设计或版权而面临的诉讼、索赔、要求和各种费用。#p#分页标题#e#
    2.如果承包商提供的工程设计、工厂设备的制造和供应以及在工程建造中实施的工作或使用的方法涉及了第三方的专利,他也应向终第三方支付按许可证或许可知要款规定应支付的所有费用、专利使用费和其他款项。但是,如果业主在经营或使用该厂或其中任何部分时涉及了第三方的专利,他应向第三方支付按许可证或许可条款规定应支付的所有费用、专利使用费和其他款项。
第十六条暂停
    1.业主有权随时向承包商发出书面通知,指示其暂停工程的任何部分或整个工程,如果暂停期超过_________天,则按合同第_________条规定作终止合同处理。
    2.如果业主未能按照本合同在规定日期_________天内向承包商支付任何款项,或者如果承包商因业主在履行合同上的失误而被中断或拖延了工程的进行,承包商有权暂停执行本合同。
    3.如果工程按本条款规定暂停,承包商有权收取附加费用,以补偿由于此类暂停、中断和拖延,以及本合同的合理延期执行所造成的成本增加。
第十七条 合同终止
    1.按照第_________第规定,如果暂停时间持续超过_________天,任何一方都有权通知另一方立即终止本合同。
    2.业主可以随时书面命令承包商停工,承包商在收到终止命令后应停止工地上所有的工作,但工程师出于保护、安全目的,或整理已建的或正在安装的工程,这类工作仍可继续。承包商在收到终止命令后,也应立即停止所有正在工地外进行的履行合同的工作。
    3.根据本条款和第_________条规定,合同终止后,承包商有权收取下列费用:
      a.与所完成的工程和劳务相应的那部分合同价格;
      b.与已完成但未移交的工厂相应的那部分合同价格。
第十八条 不可抗力
    1.如果任何一方因不可抗力而款能履行或推迟履行其义务,则不对另一方负责,也不应视作违反合同。
    2.“不可抗力”指业主或承包商无法控制的情况,使当事人未能按本合同履行其义务,或者不得不延迟履行其义务。下列情况均被视作“不可抗力”:
      a.战争、敌对事件、外敌行动、入侵、类似战争的军事行动(不管是事宣战)、内战;
      b.士兵哗变、民众暴乱、军事叛乱、起义、造反、革命、篡权、或者任何个人代表某个组织或与某个组织有联系、旨在以暴力推翻合法或现存政府、或以恐怖主义或暴力对政府施加影响的行为;
      c.地震、洪水、火灾或其他自然灾害;#p#分页标题#e#
      d.所有港口、机场、船运或其他公共交通工具的使用均遭拒绝;
      e.工人罢工、工厂停工、或其他的劳工联合行动,影响了承包商和分包商履行其义务;
      f.当事人无法控制、从而使其不能履行义务的其他任何意外情况。
    3.如果本合同任何一方因不可抗力不能或延迟履行本合同规定的任何义务,他可将不可抗力和由此造成的延迟或妨碍情况通知另一方。发出通知的一方允许根据具体情况及妨碍或延迟持续的时间免于履行或推迟履行合同。
    4.根据本第款第3分条规定,如果任何一方免于履行或推迟履行其义务的时间持续了_________个月,那么任何一方都可随时向另一方发出书面通知,终止本合同。
第十九条 转让及分包
    1.承包商有权按其惯例分包本合同或本合同的任何部分,而不解除承包商履行本合同的任何义务。
    2.事先未经另一方书面同意,任何一方都不得将本合同或其中的权利、义务,或合同的任何部分转让或让与第三方,除非公司合并或改组。如出现此种情况,任何一方都不应毫无理由地予以拒绝。
第二十条 宣传
  承包商在作与本合同相关的宣传材料的散发或公开宣布前,应征得业主的同意。
第二十一条 合同生效日
    1.本合同生效日为双方签字后,业主获得当事人双方各自有关当局的所有必要批文之日。
    2.如果本合同自签字之日起_________天内仍不能生效,合同即被视作无效,除非双方另有商定。
第二十二条 法律和规定
    1.承包商应在与履行本合同有关的所有事务中遵守所有适用的法律、法规和命令。
    2.本合同的解释、效力和履行,应完全以_________国的法律为准。
第二十三条 完整合同
    1.本合同是与约双方之间的完整协议,它取代了以前所有与本合同事项有关的洽谈、说明及口头或书面协议。
    2.对本合同的任何修改或补充,须经业主和承包商双方的书面同意。
第二十四条 合同语言
  本合同以中文和英语起草,并以英文本为准,对方双均有约束力。
第二十五条 通知
    1.按本合同发出的每个通知、同意、指示、命令或决定,应以书面形式发送。发送方式有:向对方有关官员当面递交,或预付邮资航空传递,或通过电报、电传,或先发电报后信件确认。通讯地址如下:
      业主:_________;
      承包商:_________。
    2.如果通知、同意、请求和其他文件发往某个海外目的地,在邮寄日后第_________天应视作已经送交;如果发往国内目的地,在邮寄日后第_________天视作已经送交。用电报、电传发出的通知、同意或请求应视作当天送达。#p#分页标题#e#
    3.按本条款发送的所有通知、同意、批示或决定,应由有关方正式授权的代表签字。任何一方任何时候如欲变动收件地址,应以书面形式通知对方。
承包商(盖章):_________       业主(盖章):_________        
代表人(签字):_________       代表人(签字):_________       
_________年____月____日        _________年____月____日        
签订地点:_________          签订地点:_________          

附件

article 1- definitions
  "the owner" shall mean_________
  "the contractor" shall mean_________
  "the plant" shall mean all or any part of the machinery, equipment and materials forming the permanent installation as specified in appendix(_________).
  "the site" shall mean all the land where the plant is to be constructed in accordance with this contract.
  "the works" shall mean the works to be done by the contractor under this contract.
  "the contract price" shall mean the total sum payable to the contractor by the owner for the works.
article 2- contractor's responsibilities
    1. the contractor shall design, engineer, and construct the plant at the site.
    2. the contractor shall provide all equipment, materials, tools, facilities, labour and services necessary for the successful construction of the plant except those items and facilities to be supplied by the owner under article (_________).
    3. the contractor shall perform the works in accordance with the schedule in appendix (_________).
    4. the contractor shall provide the owner's personnel with training of operation and maintenance of the plant in accordance with appendix (_________).
    5. the contractor shall supply the owner with the spare parts specified in appendix (_________).
    6. the contractor shall supply the owner with the maintenance equipment specified in appendix (_________). #p#分页标题#e#
article 3- owner's responsibilities
    1. the owner shall make available the site and grant the contractor free and uninterrupted access thereto throughout the duration of this contract.
    2. the owner shall provide those items and facilities specified in appendix (_________) at the time therein established.
    3. the owner will obtain from the relevant authorities those licenses and permits necessary to construct and operate the plant on the site including work permit for the contractor's employees.
    4. the owner shall pay the contractor for the works performed the contract price set out in article (_________).
article 4- contract price
    1. within (_________) days after the effective date of this contract, the owner shall pay the contractor as full and complete compensation for accomplishing the works and assuming all obligations under this contract the contract price in the amount of _________.
    2. the contract price is not subject to escalation, and the cost of executing the works shall be the risk of the contractor who shall be deemed to have obtained all information and taken into account all circumstances which may affect the cost in agreeing the contract price.
article 5- drawings
    1. the contractor shall submit to the owner for approval and review within the time specified in appendix (_________) such drawings as may be required for construction of the plant under this contract. within one month after receiving such drawings the owner shall review and approve or disapprove the drawing.
    2. the contractor shall be responsible for any defects, errors or omissions in the above drawings unless such defects, errors or omissions are caused by inaccurate information furnished in writing to the contractor by the owner.
    3. all drawings and technical documentation delivered by the owner or the contractor to the other party shall be treated as confidential by the receiving party unless agreed otherwise, and shall not be used by that party for purposes other than those connected with this contract. #p#分页标题#e#
article 6- inspection
    1. the contractor shall perform all inspection and testing of the plant required by law and normal engineering practice.
    2. the owner shall be entitled at all reasonable times and at its own cost to inspect, examine and test the materials and workmanship of the plant under construction. such inspection, examination or testing if made shall not release the contractor from any obligation under the contract.
    3. the completed plant shall be inspected, examined and tested by the owner, and the contractor shall give the owner reasonable notice in writing of the date on which the plant will be ready for testing.
    4. the contractor shall provide such assistance, labour, materials, electricity , fuels, apparatus, stores and instruments as may be required and as may be reasonably demanded to carry out such tests by the owner properly and efficiently.
    5. when the plant shall have passed the above tests, the owner shall furnish the contractor with a certificate in writing to that effect. no plant shall be delivered until any faults discovered during inspection are satisfactorily rectified.
article 7- inspection
    1. the contractor shall provide at the site to the reasonable satisfaction of the owner all materials, labour, equipment, services and facilities that may be necessary for the proper execution and completion of the works. 2. without prejudice to the generality of the above, the contractor shall provide, as may be necessary, the following:
      (1)construction equipment.
      (2)means of transport within the site including temporary roadways.
      (3)fencing, lighting and guarding and all other materials and services necessary for the safety and security of persons and property.
      (4)temporary stores, offices and other buildings or structures for materials and persons engaged in the words, including persons employed by the owner. #p#分页标题#e#
      (5)telephones, fire-fighting equipment and first-aid equipment until the whole works have been taken over.
      (6)sanitary and canteen facilities for the use of persons engaged in the works.
    3. the contractor shall observe all safety and other regulations imposed on the site by local laws.
    4. the contractor shall at all times keep the owner's property and the adjoining premises, driveways and streets free of construction materials and rubbish caused by the works, and at the completion of the works shall remove all remaining materials from and about the premises and shall leave the site and plant safe, clean and ready for use.
article 8- inspection
    1. the contractor will supply at his own cost food, transprot and all necessary facilities for all his own personnel.
    2. on signing the contract, the contractor shall appoint a project manager who will represent the contractor at all times be present at the site during working hours. all communications issued by the owner to the project manager shall be binding as if given to the contractor.
    3. the owner may request the removal and replacement of any person employed by the contractor on the site if such person is in the owner's opinion guilty of misconduct, incompetence or negligence.
article 9- inspection
    1. the contractor shall be responsible for all losses of or damage to the plant before final acceptance, and shall make good al such loss or damage at the cost of the contractor and to the reasonable satisfaction of the owner provided, however, in the case of loss or damage to the plant arising from or occasioned by causes for which the contractor is mot responsible under the contract, the same shall be made good by the contractor but at the cost of the owner, if the owner so directs.
    2. the contractor shall indemnify the owner in respect of all damage and injury occurring before the issue of the final acceptance certificate to any property and person and against all actions, suits, claims, demands, charges and expenses arising in connection therewith which shall be occasioned by the negligence of the contractor or any of his sub-contractors or by defective design, materials or workmanship but not otherwise. #p#分页标题#e#
    3. in the event of any claim being made or actions brought against the owner arising out of any matter in respect of which the contractor is or may be liable under this article, the owner shall promptly notify the contractor in writing thereof and the contractor shall at his own expense take over and conduct in the name of the owner all negotiations for the settlement of the same and any litigation that may arise therefrom. the owner shall at the request of the contractor afford all such information and assistance as the contractor may reasonably require for the purpose of dealing with any such claim or action.
article 10- inspection
    1. without limiting the contractor's liabilities the contractor will at his own expense take out the following insurance:
      (1)transportation insurance on the machine and equipment from its delivery ex works to arrival at the site.
      (2)workers compensation insurance for all contractor's and subcontractor's employees engaged or similar statutory social insurance in accordance with the applicable laws and regulations.
      (3)product liability insurance against damage to property or injury to persons until the end of the maintenance period in the sum not less that (amount) us dollars per occurrence.
      (4)comprehensive automobile liability insurance in respect of all vehicles used by the contractor or his sub-contractor in connection with his contract.
    2. the aforesaid policies of insurance will be taken out in the names of the contractor and its sub-contractors, the owner, their engineer, consultant and employees and agents as the joint insured and the policies shall contain a waiver of insurer's rights of subrogation against the owner, its engineer, consultant and employees and agents.
    3. the contractor shall maintain the aforesaid policies in full force and effect until the discharge of his obligations under this contract, and the owner shall have the right to demand from time to time copies of the policies, endorsements and renewals and receipts for payment of insurance premiums. if the contractor fails to maintain any of these policies in full force and effect, the owner shall have the right to rake out such policies and pay all relative premiums on behalf of the contractor and to deduct the relevant costs from and sums owing to the contractor. #p#分页标题#e#
article 11- inspection
    1. on completion of all construction and erection work of the plant, the contractor shall inform the owner and shall carry out mechanical erection completion tests specified in appendix (_________) to the satisfaction of the owner.
    2. on satisfactory completion of such tests the owner will issue a certificate of completion of erection of the plant. no feedstock shall be fed into the plant until a certificate of completion of erection has been issued.
    3. in the event of minor deficiencies in the construction and erection work which do not prevent erection completion and/or in the event of defects revealed by the tests which do not prevent the start-up of the plant, the owner shall issue a certificate of completion of erection and the contractor shall be obliged to rectify the deficiencies as quickly as possible thereafter.
article 12- inspection
    1. following the issue of the certificates of completion of erection the contractor shall give the owner (_________) days notice of the date when he will be ready to carry out performance tests of the plant.
    2. the owner shall provide the feedstock and other facilities required in appendix (_________) to enable the tests to commence on time and the contractor shall begin the performance tests at the time so notified.
    3. the performance tests will be carried out in acceptance with the provisions of appendix (_________) and on their successful completion, the owner shall issue a final acceptance certificate stating that the plant has been taken over by the owner as from the date thereof.
    4. if the plant fails to pass its performance test, then the contractor, after making such adjustments as he considers necessary, shall repeat such tests in the presence of the owner at a time to be agreed upon under the same terms and conditions as the original tests.
    5. the plant shall not be commercially operated before the issue of the final acceptance certificate. notwithstanding the failure of the plant to pass its performance tests, the owner may at his discretion issue a final acceptance certificate subject to the contractor remedying the plant defects as soon as possible. #p#分页标题#e#
article 13- inspection
    1. in the event of any repeat of a performance test failing for reasons imputable to the contractor, and there being no mutual agreement to continue re-testing, the results of the final test will be measured and the contractor will be liable to pay to the owner liquidated damages on the scale set out in appendix(_________) up to a maximum of (_________)% of the contract price.
    2. if the contractor is unable for reasons within his control to obtain a final acceptance certificate for the whole plant by(_________) months from the effective date of this contract, he shall be liable to pay to the owner for each month's delay liquidated damages of(_________)% of the contract price up to a maximum of (_________)% of the contract price in accordance with appendix(_________).
    3. the contractor shall establish, in favour of the owner, a guarantee for(_________)% of the contract price in the form set out in appendix(_________) in support of his obligations under this article.
article 14- inspection
    1. the contractor warrants, for a period of (_________) months from the date of issue of the final acceptance certificate or(_________) months from the effective date of this contract whichever is the earlier, the supplied plant against faulty design, material and workmanship.
    2. the owner shall inform the contractor in writing of all claims arising under this provision within(_________)days of the detection of fault, if the contractor's representative is on site or within(_________)days if not, to the contractor's head office by telex r recorded air mail delivery with supporting data. the contractor shall have the option to replace or repair all parts proved deficient. for this purpose the contractor shall have the option to replace or repair all parts proved deficient. for this purpose the contractor shall have an access to the site to inspect the faulty parts at any time and to enable him to comply with the terms of this guarantee. should the contractor fail to carry out agreed remedial work within any period of time reasonable in the particular circumstance, the owner shall have the right to do this work at the contractor's expense. #p#分页标题#e#
    3. this warranty is given subject to the owner storing, operating and maintaining the plant in accordance with the contractor's instructions and specified operating parameters and may be nullified in the event of the owner attempting rectification work without the contractor's agreement.
    4. this warranty does not include items which fail due to natural wear and tear, or consumables or similar items whose natural life is (_________) months or less.
    5. if pursuant to the above warranty the contractor repairs or replaces any equipment, materials or workmanship, the provisions of this article shall them apply to said repaired or replaced equipment, materials or workmanship for a period of one year from the date such repairs or replacements are completed.
article 15- patent rights and royalties
    1. the contractor shall fully indemnify the owner against all actions, claims, demands, costs, charges and expenses arising from or incurred by reason of any infringement of patents, design or copyright of third parties by the use of the plant supplied by the contractor.
    2. the contractor shall also be responsible for the payment to third parties of all fees, royalties and other charges, if and, that may be payable under the terms of any license or permission in respect of any design of the works provided by the contractor, the manufactured and supply of the plant and any work done or method employed in the construction of the works. however, the owner shall be responsible for the payment to third parties of all fees, royalties and other charges, if any, that may be payable under the terms of any license or permission in respect of the operation or use of the plant or any part thereof.
article 16- suspension
    1. the owner shall have the right to instruct the contractor to suspend any part or the whole of the works at any time upon giving written notice to the contractor provided that any period of suspension exceeding (_________) days shall be treated as termination under article (_________)。 #p#分页标题#e#
    2. if the owner fails to make any payment to the contractor under this contract within (_________) days of the due date, or if the contractor is otherwise interrupted or delayed in the performance of the works due to the owner's contractual default, the contractor shall be entitled to suspend performance of this contract.
    3. in the event of suspension of the works in accordance with this article the contractor shall be entitled to receive such reasonable additional payment as may be necessary to compensate for the additional costs arising out of such suspension, interruption or delay and such reasonable extension of time for performance of contract.
article 17- termination
    1. in the event of suspension in accordance with article (_________) lasting for a period of more than (_________) days either party shall have the right to give notice to the other party of the immediate termination of this contract.
    2. the owner may at any time by written order to the contractor order the contractor to cease further execution of the works, and the contractor shall upon receipt of a termination order, cease all further work on the site other than such work thereon as the engineer may instruct for the purpose of protecting, making safe or tidying up such parts of the works as may already have been executed or be in course of erection. the contractor shall, as soon as practicable after receipt of the termination order, also cease all such further work as is being done off the site in the performance of this contract.
    3. upon termination of this contract under this article and under article (_________), the contractor shall be entitled to be paid:
      (1)that part of the contract price which is proportionate to engineering and services carried out, and 
      (2)that part of the contract price which is proportionate to the plant completed but not delivered.
article 18- force majeure
    1. no party to this contract shall be liable to the other party for any failure of or delay in performance of its obligations hereof nor be deemed to be in breach of this contract, if such failure or delay has arisen from "force majeure." #p#分页标题#e#
    2. "force majeure" means circumstances and conditions beyond the control of either parties, that would render it impossible for either the owner or the contractor to fulfill their obligations under this contract, or delay such fulfillment. any of the following matters are considered "force majeure."
      (1)war, hostilities, act of foreign enemy, invasion, warlike opera-tions (whether war to be declared or not) or civil war;
      (2)mutiny, civil commotion assuming the proportions of or amounting to a popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, or any act of any person acting on behalf of or in connection with any organization with activities directed towards the overthrow by force of the government de jure or de facto, or to the influencing of it by terrorism or violence;
      (3)earthquake, flood, fire or other natural physical disaster;
      (4)denial of the use of all ports, airports, shipping services or other means of public transport;
      (5)trike or lock out or other industrial concerted action by workers, affecting the fulfillment of contractor's and subcontractors' obligations;
      (6)and other unforeseen circumstances beyond the control of the parties so affected rendering the fulfillment of their obligations impossible.
    3. if either party to this contract is prevented or delayed from or in performing any of his obligations under this contract by force majeure, then he may notify the other party of the circumstances constituting the force majeure and of the obligation performance of which is thereby delayed or prevented and the party giving the notice shall thereupon be excused from the performance or punctual performance, as the case may be, of such obligation for so long as the circumstances of prevention or delay may continue.
    4. if by virtue of the preceding sub-clause dither party shall be excused from the performance or punctual performance of any obligation for a continuous period of (_________) months, then either party may at any time thereafter terminate this contract by giving a written notice to the other party. #p#分页标题#e#
article 19- assignment and sub-contractors
    1. the contractor shall have the right to sub-contract this contract or any part thereof in accordance with his usual practice without relieving the contractor of the obligations of performing this contract.
    2. neither party shall without the previous consent in writing of the other party assign or any part thereof to any third party, except in the case of a company amalgamation or reconstruction, provided that such consent shall not be unreasonably withheld.
article 20- publicity
  the contractor shall obtain the owner's approval prior to making any publicity releases or public announcements relating to this contract.
article 21- effective date of the contract
    1. the effective date of this contract shall be the date after its execution when all the necessary approvals of the respective authorities have been obtained by the owner.
    2. if the contract does not become effective within(_________) days from the date of execution, it will be deemed void unless otherwise agreed between the parties.
article 22- law and regulations
    1. the contractor shall in all matters relating to the performance of this contract conform with all applicable laws, regulations and orders of central or local authorities.
    2. the construction, validity and performance of this contract shall be governed in all respects in accordance with the laws of _________
article 23- entire contract
    1. this contract constitutes the entire agreement between the parties hereto and supersedes all prior negotiations, representations or agreements whether oral or in writing relative to the subject matter of this contract.
    2. this contract shall be altered or supplemented only by mutual consent in writing between the owner and the contractor.
article 24- language of the contract
  this contract was drafted in english language and the english text of this contract shall be valid and binding upon the parties hereto. #p#分页标题#e#
article 25- notices
    1. every notice, consent, instruction, order or decision given under this contract shall be given or made in writing and either personally served on an officer of the party to whom it is given or airmailed post-prepaid or sent by telegram, telex or cable subsequently confirmed by letter, addressed as follows: to:the owner (address) _________to: the contractor (address) _________.
    2. notices, consents, requests and other documents shall be deemed delivered or given, if mailed to an overseas destination, on the (_________) th day after the date of mailing and, if mailed to a domestic destination, the (_________) th day after the date of mailing. notices, consents or requests sent by telegram, telex or cable shall be deemed delivered or given on the day they are despatched.
    3. any notice, consent, instruction, or decision given under this article shall be signed on behalf of either party by any duly authorised representative of that party. either of the parties may change his address for receipt of notices, instructions or decisions and other documents at any time by giving notice thereof in writing to the other party.
the owner (signature):_________    the contractor(signature):_________
date:_________             date:_________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于_________(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同“),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
1.劳务分包人资质情况
  资质证书号码:_________
  发证机关:_________
  资质专业及等级:_________
  复审时间及有效期:_________
2.劳务分包工作对象及提供劳务内容
  工程名称:_________
  工程地点:_________
  分包范围:_________
  提供分包劳务内容:_________
3.分包工作期限
  开始工作日期:_________#p#分页标题#e#
  结束工作日期:_________
  总日历工作天数:_________
4.质量标准
  工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。
5.合同文件及解释顺序
  组成本合同的文件及优先解释顺序如下:
    (1)本合同;
    (2)本合同附件;
    (3)本工程施工总承包合同;
    (4)本工程施工专业(分)包合同。
6.标准规范
  除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:_________。
7.总(分)包合同
  7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
  7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
8.图纸
  8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。
9.项目经理
  9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_________,职务:_________,职称:_________。
  9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_________,职务:_________,职务:_________。
10.工程承包人义务
  10.1 组建与工程相适应的项目经理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;
  10.2 除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用:
    (1)在_________年_________月_________日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:_________;
    (2)在_________年_________月_________日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路,并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;
    (3)在_________年_________月_________日前完成向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;
    (4)在_________年_________月_________日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费,但涉及劳务分包人自身的手续除外):_________;#p#分页标题#e#
    (5)在_________年_________月_________日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:_________;
    (6)在年月日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施:_________,其交验要求与保护责任为:_________。
  10.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划、物质需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工,计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;
  10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理交工验收;
  10.5 统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;
  10.6 按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;
  10.7 按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;
  10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。
11.劳务分包人义务
  11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
  11.2 劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施;
  11.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力,物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;
  11.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;
  11.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;#p#分页标题#e#
  11.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;
  11.7 做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;
  11.8 妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转资料及其他设施;
  11.9 劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令;
  11.10 除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
12.安全施工与检查
  12.1 劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。
  12.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
13.安全防护
  13.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后实施,防护措施费用由工程承包人承担。
  13.2 实施爆破作业,在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人认可后实施,由工程承包人承担安全保护措施费用。
  13.3 劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供应。
14.事故处理
  14.1 发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。
  14.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理。
15.保险
  15.1 劳务分包人施工开始前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人支付保险费用。#p#分页标题#e#
  15.2 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用。
  15.4 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害必须,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为:_________。
  15.5 保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
16.材料、设备供应
  16.1 劳务分包人应在接到图纸后_________天内,向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后,工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理。
  16.2 劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,劳务分包人应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
  16.3 工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求):_________。
  16.4 工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用,由劳务分包人凭采购凭证,另加%的管理费向工程承包人报销。
17.劳务报酬
  17.1 本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算:
    (1)固定劳务报酬(含管理费);
    (2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费),按确认的工时计算;
    (2)约定不同工作成果的计件单价(含管理费),按确认的工程量。
  17.2 本工程的劳务报酬,除本合同17.6固定的情况外,均为一次包死,不再调整。
  17.3 采用第(1)种方式计价的,劳务报酬共计_________元。
  17.4 采用第(2)种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:_________,单价为_________元;_________,单价为_________元;_________,单价为_________元。
  17.5 采用第(3)种方式计价的,不同工作成果的计价单价分别为:_________,单价为_________元;_________,单价为_________元。
  17.6 下列情况下,固定劳务报酬或单价可以调整:
    (1)以本合同约定价格为基准,市场人工价格的变化幅度超过_________%,按变化前后价格的差额予以调整;#p#分页标题#e#
    (2)后续法律及政策变化,导致劳务价格变化的,按变化前后价格的差额予以调整;
    (2)双方约定的其他情形:_________。
18.工时及工程量的确认
  18.1 采用固定劳务报酬方式的,事故过程中不计算工时和工程量。
  18.2 采用按确定的工时计算劳务报酬的,由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认。
  18.3 采用按确认的工程量计算劳务报酬的,由劳务分包人按每月(或、旬、日)将完成的工程量报过程承包人,由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可,超出设计图纸范围和劳务分包人原因造成返工的工程量,工程承包人不予计量。
19.劳务报酬的中间支付
  19.1 采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付:
    (1)合同生效即支付预付款_________元;
    (2)中间支付:_________。
  19.2 采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的,劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为_________。
  19.3 本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬,应与上述劳务报酬同期调整支付。
20.施工机具、周转材料供应
  20.1 工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备,性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕,运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人,保证施工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时,费用另行约定。
  20.2 工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。
  20.3 程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。
21.施工变更
  21.1 施工中如发生对原工作内容进行变更,工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求,进行下列需要的变更:
    (1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
    (2)增减合同约定的工程量;
    (3)改变有关的施工时间和顺序;
    (4)其他有关工程变更需要的附加工作。
  21.2 因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失,由工程承包人承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相应减少,工期相应调整。#p#分页标题#e#
  21.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失,由劳务分包人承担,延误的工期不予顺延。
  21.4 因劳务分包人自身原因导致的工程变更,劳务分包人无权要求追加劳务报酬。
22.施工验收
  22.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量,应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕,应向工程承包人提交完工报告,通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收,验收合格或者工程承包人在上述期限内未租织验收的,视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时,劳务分包人应负责无偿修复,不延长工期,并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
  22.2 全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格,劳务分包人对其发包的劳务作业的施工质量不再承担责任,在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。
23.施工配合
  23.1 劳务分包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收,以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必须劳务分包人配合时,劳务分包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外,劳务分包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。
  23.2 劳务分包人按约定完成劳务作业,必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时,工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合,且工程承包人应承担因此而发生的费用。
24.劳务报酬最终支付
  24.1 全部工作完成,经工程承包人认可后14天内,劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料,,双方按照本合同约定的计价方式,进行劳务报酬的最终支付。
  24.2 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实,给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
  24.3 劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。
25.违约责任
  25.1 当发生下列情况之一时,工程承包人应承担违约责任:#p#分页标题#e#
    (1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定,不按时向劳务分包人支付劳务报酬;
    (2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
  25.2 工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时,应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息,并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_________‰的违约金。
  25.3 工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向劳务分包人支付违约金_________元,工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失,顺延延误的劳务分包人工作时间。
  25.4 当发生下列情况之一时,劳务分包人应承担违约责任:
    (1)劳务分包人因自身原因延期交工的,每延误一日,应向工程承包人支付_________元的违约金;
    (2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,但能够达到国家规定的最低标准时,劳务分包人应向工程承包人支付_________违约金;
    (3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向工程承包人支付违约金_________元,劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失,延误的劳务分包人工作时间不予顺延。
  25.5 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
26.索赔
  26.1 工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时,劳务分包人应予以积极配合,保持并出示相应资料,以便工程承包人能遵守总(分)包合同。
  26.2 在劳务作业实施过程中,如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现,则工程承包人应该采取一切合理步骤,向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后,工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。
  26.3 当本合同一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据。
  26.4 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,以及应由工程承包人承担责任的其他情况,造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔:
    (1)索赔事件发生后21天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;
    (2)发出索赔意向通知后21天内,向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失报告及有关资料;#p#分页标题#e#
    (3)工程承包人项目经理在劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后,于21天内给予答复,或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;
    (4)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未给予答复或未对劳务分包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;
    (5)当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
  26.5 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给工程承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。
27.争议
  27.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的,双方约定采用下列第_________种方式解决争议:
    (1)向_________仲裁委员会申请仲裁;
    (2)向人民法院起诉。
  27.2 发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护已完工作成果:
    (1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;
    (2)调解要求停止合同工作,且为双方接受;
    (3)仲裁机构要求停止合同工作;
    (4)法院要求停止合同工作。
28.禁止转包或再分包
  28.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。
29.不可抗力
  29.1 本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。
  29.2 不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作,劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况,及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生,劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内,劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。
  29.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:
    (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担;#p#分页标题#e#
    (2)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
    (3)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行承担;
    (4)工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏,由工程承包人承担,但停工损失由劳务分包人自行承担;
    (5)停工期间,劳务分包人应工程承包人项目经理要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由工程承包人承担;
    (6)工程所需清理、修理费用,由工程承包人承担;
    (7)延误的工作时间相应顺延。
  29.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。
30.文物和地下障碍物
  30.1 在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时,劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门,工程承包人和分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物,致使文物遭受破坏,责任者依法承担相应责任。
  30.2 劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时,劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理,同时提出处置方案,工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修改方案,工程承包人承担由此发生的费用,顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时,工程承包人应报请有关部门协同处置。
31.合同解除
  31.1 如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬,劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天,工程承包人仍不支付劳务报酬,劳务分包人可以发出通知解除合同。
  31.2 如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场,工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬,并赔偿因此而遭受的损失。
  31.3 如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或应发包人原因造成工程停建或缓建,致使合同无法履行的,工程承包人和劳务分包人可以解除合同。
  31.4 合同解除后,劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作,按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。#p#分页标题#e#
32.合同终止
  32.1 双方履行完合同义务,劳务报酬价款支付完毕,劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果,并经工程承包人验收合格后,本合同即告终止。
33.合同份数
  33.1 本合同正本两份,具有同等效力,由工程承包人和劳务分包人各一份;本合同副本_________份,工程承包人执_________份,劳务分包人执_________份。
34.合同生效
  本合同双方约定签字盖章并送备案后生效。
35.补充条款
  附件一:工程承包人供应材料、设备、构配件计划
  附件二:工程承包人提供施工机具、设备一览表
  附件三:工程承包人提供周转、低值易耗材料一览表
工程承包人(公章):_________     工程劳务分包人(公章):_________
法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________
委托代表人(签字):_________     委托代表人(签字):_________
_________年____月____日        _________年____月____日

发包方(甲方):_________
承包方(乙方):_________
上述双方经过友好协商,共同达成如下合同条款:
第一章 合同一般规范
    第1条 词语涵义
      建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。
        1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
        2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。
        3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。
        4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。
        5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。
        6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。
        7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。
        8.工程造价管理部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。
        9.工程质量监督部门:国务院有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。#p#分页标题#e#
        10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。
        11.合同价款,按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。
        12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。
        13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。
        14.工期:协议条款约定的合同工期。
        15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。
        16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。
        17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
        18.施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。
        19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。
        20.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等对工程造成损害的自然灾害。
        21.协议条款:结合具体工程,甲、乙协商后签订的书面协议。
    第2条 合同文件及解释顺序
      本合同的组成和解释顺序如下:
        1.协议条款;
        2.合同条件;
        3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议;
        4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;
        5.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;
        6.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
        7.经双方确认的信函、传真、电子邮件等,将作为本合同的组成部分,具有合同的效力。
    第3条 施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时,可使用协议条款约定的行业或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。
      国内没有相应标准、规范时,乙方应按协议条款约定的时间和要求提供出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用,均由甲方承担。#p#分页标题#e#
    第4条 图纸
      甲方在开工日期15天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。需要特殊保密的措施费用由甲方承担。乙方需要增加图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。
第二章 双方一般责任
    第5条 甲方代表
      甲方任命驻施工现场的代表,按照以下要求,行使合同约定的权力,履行合同约定的职责:
        1.甲方代表可委派有关具体管理人员,承担自己部分权力和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前5天通知乙方。
        2.甲方代表的指令、通知由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能及时给予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后3天内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后3天内不予答复,应视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合一,应在收到指令后24小时内提出书面电告,甲方代表在收到乙方电告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,以书面形式通知乙方。紧急情况下,甲方代表要求乙方立即执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表决定仍继续执行的指令,乙方应予执行。因指令错误发生的费用和给乙方造成的损失由甲方承担,延误的工期相应顺延。
        3.甲方代表按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务,否则乙方在约定时间后24小时将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48小时内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。
        4.实行社会监理的工程,甲方应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。甲方委托的总监理工程师按协议条款的约定,部分或全部行使合同中甲方代表的权力,履行甲方代表的职责,但无权解除合同中乙方的义务。甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前7天通知乙方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。
    第6条 乙方驻工地代表
      乙方任命驻工地负责人,按以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:
        1.乙方的要求、请求和通知,以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效;#p#分页标题#e#
        2.乙方代表按甲方代表批准的施工组织设计(或施工方案)和依据合同发出的指令、要求组织施工。在情况紧急且无法与甲方代表联系的情况下,可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施,并在采取措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方承担由此发生的经济支出,相应顺延工期,责任在乙方,由乙方承担费用。乙方代表易人应提前7天通知甲方,后任继续承担前任应负的责任(合同文件约定的义务和其职权内的承诺)。
    第7条 甲方工作
      甲方按协议条款约定的时间和要求,一次或分阶段完成以下工作:
        1.办理土地征用,青苗树木赔偿,房屋拆迁,清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;
        2.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至协议条款约定地点,并保证施工期间的需要;
        3.开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工场地内的主要交通干道,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;
        4.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确;
        5.办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及铁路专用线的申报批准手续(证明乙方自身资质的证件除外);
        6.将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验;
        7.组织乙方和设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底;
        8.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护,并承担有关费用。
    第8条 乙方工作
      乙方按协议条款约定的时间和要求做好以下工作:
        1.在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计或与工程配套的设计,经甲方代表批准后使用。
        2.向甲方代表提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表和工程事故报告。
        3.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏和警卫等。如乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害,由乙方承担责任及所发生的费用。
        4.按协议条款约定的数量和要求,向甲方代表提供在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方承担。
        5.遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意后办理有关手续,甲方承担由此发生的费用,因乙方责任造成的罚款除外。#p#分页标题#e#
        6.已竣工程未交付甲方之前,乙方按协议条款约定负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙方采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应经济支出,在协议条款内约定。甲方提前使用后发生损坏的修理费用,由甲方承担。
        7.按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
        8.保证施工现场清洁符合有关规定。交工前清理现场到达合同文件的要求,承担因违反有关规定造成的损失和罚款(合同签订后颁发的规定和非乙方原因造成的损失和罚款除外)。
      乙方不履行上述各项义务,造成工期延误和工期损失,应对甲方的损失给予赔偿。
    第9条 进度计划
      乙方应在协议条款约定的日期,将施工组织设计(或施工方案)和进度计划提交甲方代表。甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改意见,逾期不批复,可视为该施工组织设计(或施工方案)和进度计划已经批准。
      乙方必须按批准的进度计划组织施工,接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,报甲方代表批准后执行。
    第10条 延期开工
      乙方按协议条款约定的开工日期开始施工。乙方不能按时开工,应在协议条款约定的开工日期5天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在3天内答复乙方。甲方代表同意延期要求或3天内不予答复,可视为已同意乙方要求,工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,竣工日期不予顺延。
      甲方征得乙方同意以书面形式通知乙方后可推迟开工日期,承担乙方因此造成的经济支出,相应顺延工期。
    第11条 暂停施工
      甲方代表在确有必要时,可要求乙方暂停施工,并在提出要求后48小时内提出处理意见。乙方按甲方要求停止施工,妥善保护已完工程,实施甲方代表处理意见后向其提出复工要求,甲方代表批准后继续施工。甲方代表未能在规定时间内提出处理意见,或收到乙方复工要求后48小时内未予答复,乙方可自行复。停工责任在甲方,由甲方承担经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时作出答复,施工无法进行,乙方可认为甲方已部分或部分取消合同,由甲方承担违约责任。
    第12条 工期延误
      对以下造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。#p#分页标题#e#
        1.工程量变化和设计变更;
        2.一周内,非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
        3.不可抗力;
        4.合同中约定或甲方代表同意给予顺延的其它情况。
      乙方在以上情况发生后5天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表提出报告,甲方代表在收到报告后5天内予以确认、答复,逾期不予答复,乙方即可视为延期要求已被确认。
      非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承担违约责任。
    第13条 工期提前
      施工中如需提前竣工,双方协商一致后签订提前竣工协议,合同竣工日期可以提前。乙方按此修订进度计划,报甲方批准。甲方应在5天内给予批准,并为赶工提供方便条件。提前竣工协议包括以下主要内容。
        1.提前的时间;
        2.乙方采取的赶工措施;
        3.甲方为赶工提供的条件;
        4.赶工措施的经济支出和承担;
        5.提前竣工收益(如果有)的分享。
第三章 质量与验收
    第14条 检查和返工
      乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件,并按甲方代表及委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。
      以上检查检验合格后,又发现由乙方原引起的质量问题,仍由乙方承担责任和发生的费用,赔偿甲方的有关损失,工期相应顺延。
      以上检查检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检查检验不合格,影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担,相应顺延工期。
    第15条 工程质量等级
      工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准,应支付由此增加的经济支出,对工期有影响的应给予相应顺延。
      达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙方承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延。#p#分页标题#e#
      双方对工程质量有争议,请协议条款约定的质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此造成的损失,由败诉一方承担。
    第16条 隐蔽工程和中间验收
      工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知甲方代表参加。通知包括乙方自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录。验收合格,甲方代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。
      工程质量符合规范要求,验收24小时后,甲方代表不在验收记录签字,可视为甲方代表已经批准,乙方可进行隐蔽或继续施工。
    第17条 试车
      设备安装工程具备单机无负荷试车条件,乙方组织试车,并在试车48小时前通知甲方代表,通知包括试车内容、时间、地点。乙方准备试车记录。甲方为试车提供必要条件。试车通过,甲方代表在试车记录上签字。
      设备安装工程具备联动无负荷试车条件,甲方组织试车,并在试车48小时前通知乙方,通知包括试车内容、时间、地点和对乙方应作准备工作的要求。乙方按要求做好准备工作和试车记录。试车通过,双方在试车记录上签字后,方可进行竣工验收。由于设计原因试车达不到验收要求,甲方负责修改设计,乙方按修改后设计重新安装。甲方承担修改设计费用、拆除及重新安装的经济支出,工期相应顺延。
      由于设备制造原因试车达不到验收要求,由该设备采购一方负责重新购置或修理,乙方负责拆除和重新安装。设备为乙方采购,由乙方承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用,工期不予顺延;设备由甲方采购,甲方承担上述各项经济支出,工期相应顺延。由于乙方施工原因试车达不到验收要求,甲方代表在试车后24小时内提出修改意见。乙方修改后重新试车,承担修改和重新试车的费用,工期不予顺延。
      试车费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的,均由甲方承担。甲方代表未在规定时间提出修理意见,或试车合格不在试车记录上签字,试车结束24小时后,记录自行生效,乙方可继续施工或办理竣工手续。
    第18条 验收和重新检验
      甲方代表不能按时参加验收或试车,须在开始验收或试车24小时之前向乙方提出延期要求,延期不能超过两天。甲方代表未能按以上时间提出延期要求,不参加验收或试车,乙方可自行组织验收或试车,甲方应承认验收或试车记录。#p#分页标题#e#
      无论甲方代表是否参加验收,当其提出对已经隐蔽工程重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露。并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格,甲方承担由此发生的经济支出,赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担发生的费用,工期也予顺延。
第四章 合同价款与支付
    第19条 合同价款及调整
      合同价款在协议条款内约定后,任何一方不得擅自改变。协议条款另有约定或发生下列情况之一的可作调整。
        1.甲方代表确认的工程量增减;
        2.甲方代表确认的设计变更或工程洽商;
        3.工程造价管理部门公布的价格调整;
        4.一周内非乙方原因造成停水、停电、停电累计超过8小时;
        5.合同约定的其它增减或调整。
      乙方应在上述情况发生后10天内,将调整的原因、金额以书面形式通知甲方代表,甲方代表批准后通知经办银行和乙方。甲方代表收到乙方通知后10天内不作答复,视为已经批准。
    第20条 工程款预付
      甲方按协议条款约定的时间和数额,向乙方预付工程款,开工后按协议条款约定的时间和比例逐次扣回。甲方不按协议预付,乙方在约定预付时间10天后向甲方发出要求预付的通知,甲方收到通知后仍不能按要求预付,乙方可在发出通知5天后停止施工,甲方从应付之日起向乙方支付应付款的利息并承担违约责任。
    第21条 工程量的核实确认
      乙方按协议条款约定时间,向甲方代表提交已完工程量的报告。甲方代表接到报告后3天内按设计图纸核实已完工程数量(以下简称计量),并在计量24小时前通知乙方。乙方为计量提供便利条件并派人参加。乙方无正当理由不参加计量,甲方自行进行,计量结果视为有效,作为工程价款支付的依据。甲方代表收到乙方报告后3天内未进行计量,从第4天起,乙方报告中开列的工程量即视为已被确认,作为工程价款支付的依据。甲方代表不按约定时间通知乙方,使乙方不能参加计量,计量结果无效。
      甲方代表对乙方超出设计图纸要求增加的工程量和因自身原因造成返工的工程量,不予计量。
    第22条 工程款支付
      甲方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量,按构成合同价款相应项目的单价和取费标准计算、支付工程价款。甲方在其代表计量签字后10天内不予支付,乙方可向甲方发出要求付款的通知,甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付,乙方可在发出通知5天后停止施工,甲方承担违约责任。#p#分页标题#e#
      经乙方同意并签订协议,甲方可延期支付工程价款。协议须明确约定付款日期和从甲方计量签字后第11天起计算应付工程价款的利息率。
第五章 材料设备供应
    第23条 甲方供应材料设备
      甲方按照协议条款约定的材料设备种类、规格、数量、单价、质量等级和提供时间、地点的清单,向乙方提供材料设备及其产品合格证明。甲方代表在所供材料设备验收24小时前将通知送达乙方,乙方派人与甲方一起验收。无论乙方是否派人参加验收,验收后由乙方妥善保管,发生损坏丢失,由乙方负责赔偿,甲方支付相应保管费用。甲方不按规定通知乙方验收,乙方不负责材料设备的保管,损坏丢失由甲方负责。
      甲方供应的材料、设备与清单不符,按以下情况分别处理:
        1.材料设备单价与清单不符,由甲方承担所有价差。
        2.材料设备的种类、规格、质量等级与清单不符,乙方可拒绝接收保管,由甲方运出施工现场并重新采购,设备到货时如不能开箱检验,可只验收箱子数量。乙方开箱时须请甲方到场,出现缺件或质量等级、规格与清单不符,由甲方负责补足缺件或重新采购。
        3.甲方供应材料与清单规格型号不符,乙方可代为调剂串换,甲方承担相应经济支出。
        4.到货地点与清单不符,甲方负责倒运至清单指定地点。
        5.供应数量少于清单约定数量时,甲方将数量补齐。多于清单约定数量时,甲方负责将多余部分运出施工现场。
        6.供应时间早于清单约定日期,甲方承担因此发生的保管费用。
      因以上原因或迟于清单约定供应时间,由甲方承担相应的经济支出。发出延误,相应顺延工期,甲方赔偿由此造成乙方的损失。
      经乙方检验通过之后发现有与清单的规格、质量等级不符的情况,甲方仍应承担重新采购及拆除和重建的经济支出,并相应顺延工期。
    第24条 乙方采购材料设备
      乙方根据协议条款约定,按照设计和规范的要求采购工程需要的材料设备,并提供产品合格证明。在材料设备到货24小时前通知甲方代表验收。对与设计和规范要求不符的产品,甲方代表拒绝验收,由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,承担由此发生的费用,工期不予顺延。甲方不能按时到场验收,验收后发现材料设备不符合规范和设计要求,仍由乙方修复或拆除及重新采购,并承担发生的费用,赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。#p#分页标题#e#
      根据工程需要,经甲方代表批准,乙方可使用代用材料。因甲方原因使用时,由甲方承担发生的经济支出;因乙方原因使用时,由乙方承担发生的费用。
第六章 设计变更
    第25条 设计变更
      乙方对原设计进行变更,须经甲方代表同意,并由甲方取得以下批准:
        1.超过原设计标准和规模时,须经原设计和规划审查部门批准,取得相应追加投资和材料指标;
        2.送原设计单位审查,取得相应图纸和说明。
      施工中甲方对原设计进行变更,在取得上述两项批准后,向乙方发出变更通知,乙方按通知进行,否则,乙方有权拒绝变更。
      双方办理变更、洽商后,乙方按甲方代表要求,进行下列变更:
        1.增减合同中约定的工程数量;
        2.更改有关工程的性质、质量、规格;
        3.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
        4.增加工程需要的附加工作;
        5.改变有关工程的施工时间和顺序。
      因以上变更导致的经济支出和乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。
    第26条 确定变更价款
      发生第25条规定的变更后,在双方协商的时间内,乙方按下列方法提出变更价格,报甲方代表批准后调整合同价款和竣工日期:
        1.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算,变更合同价款;
        2.合同中只有类似于变更情况的价格,可以此作为基础确定变更价格,变更合同价款;
        3.合同中没有类似和适用的价格,由乙方提出适当的变更价格,送甲方代表批准执行。
      甲方代表不能同意乙方提出的变更价格,在乙方提出后10天内通知乙方提请工程造价管理部门裁定(实行社会监理的,由总监理工程师暂定,事后提请工程造价管理部门裁定),对裁定仍有异议,按第30条约定的方法解决。
第七章 竣工与结算
    第27条 竣工验收
      工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工有关规定,向甲方代表提供完整竣工资料和竣工验收报告。按协议条款约定的日期和份数向甲方提交竣工图。甲方代表收到竣工验收报告后,在协议条款约定时间内组织有关部门验收,并在验收后5天内给予批准或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用。
      甲方代表在收到乙方送交的竣工验收报告后10天内无正当理由不组织验收,或验收后5天内不予批准且不能提出修改意见,可视为竣工验收报告已被批准,即可办理结算手续。#p#分页标题#e#
      竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期,需修改后才能达到竣工要求的,应为乙方修改后提请甲方验收的日期。甲方不能按协议条款约定日期组织验收,应从约定期限最后一天的次日起承担工程保管费用。因特殊原因,部分单位工程和部位须甩项竣工时,双方订立甩项竣工协议,明确各方责任。
    第28条 竣工结算
      竣工报告批准后,乙方应按国家有关规定和协议条款约定的时间、方式向甲方代表提出结算报告,办理竣工结算。甲方代表收到结算报告后应及时给予批准或提出修改意见,在协议条款约定时间内将拨款通知送经办银行,并将副本送乙方。银行审核后向乙方支付工程款。乙方收到工程款后15天内将竣工工程交付甲方。
      由于甲方违反有关规定和约定。经办银行不能支付工程款,乙方可留置部分或全部工程,并予以妥善保护,由甲方承担保护费用。甲方无正当理由收到竣工报告后30天内不办理结算,从第31天起按施工企业向银行计划外贷款的利率支付拖欠工程款的利息,并承担违约责任。
    第29条 保修
      乙方按国家有关规定和协议条款约定的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付办法,进行保修支付保修金。保修期从甲方代表在最终验收记录上签字之日算起。分单验收的工程,按单项工程分别计算保修期。
      保修期间,乙方应在接到修理通知之日后10天内派人修理,否则,甲方可委托其它单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的经济支出,由甲方承担。
      采取按合同价款一定比率,在甲方应付乙方工程款内预留保修金办法的,甲方应在保险期满后20天内结算,将剩余保修金和按协议条款约定利率计算的利息一起退还乙方,不足部分由乙方交付。
第八章 争议、违约和索赔
    第30条 争议
      甲乙双方因合同发生争议,可以向有管辖权的合同仲裁机关申请仲裁。
      发生争议后,除出现下列情况的,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好完工工程:
        1.合同确已无法履行;
        2.双方协议停止施工;
        3.调解要求停止施工,且为双方接受;
        4.仲裁机关要求停止施工;
        5.法院要求停止施工。
    第31条 违约
      甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准,不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为,应承担违约责任(包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等),相应顺延工期;按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。#p#分页标题#e#
      乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计的规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,甲方代表可通知乙方,按协议条款约定支付违约金,赔偿因其违约给甲方造成的损失。
      除非双方协议将合同终止,或因一方违约使合同无法履行,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。因一方违约使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,应提前10天通知违约方后,方可中止或解除合同,由违约方承担违约责任。
    第32条 索赔
      甲方未能按合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失,乙方可按以下向甲方索赔:
        1.有正当索赔理由,且有索赔事件发生时的有关证据;
        2.索赔事件发生后20天内,向甲方发出要求索赔的通知;
        3.甲方在接到索赔通知后10天内给予批准,或要求乙方进一步补充索赔理由和证据,甲方在10天内未予答复,应视为该项索赔已经批准。
第九章 其它
    第33条 安全施工
      乙方按有关规定,采取严格的安全防护措施,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。
      发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。
      乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临时街交通要道附近施工前,应向甲方代表提出安全保护措施,经甲方代表批准后实施。由甲方承担防护措施费用。在有毒有害环境中施工,甲方应按有关规定提供相应的防护措施,并承担有关的经济支出。
    第34条 专利技术、特殊工艺和合理化建议
      甲方要求采用专利技术和特殊工艺,须负责办理相应的申报、审批手续,承担申报、试验等费用。乙方按甲方要求使用,并负责试验等有关工作。乙方提出使用专利技术和特殊工艺,报甲方代表批准后按以上约定办理。
      乙方提出合理化建议涉及到对图纸、设计和施工组织设计的更改及对原定材料、设备的换用,必须经甲方代表批准。
      以上发生的费用和获得的收益,双方按协议分摊或分享。
    第35条 地下障碍和文物
      乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质研究等价值的物品或其它影响施工的地下障碍物时,应在4小时内通知甲方代表,并报告有关管理部门和采取有效保护措施。甲方代表应在收到通知后12小时内对乙方采取的措施给予批准或提出处理意见。甲方承担保护措施的费用,延误的工期相应顺延。#p#分页标题#e#
    第36条 工程分包
      乙方可按投标书和协议条款约定分包部分工程。乙方与分包单位签订分包合同后,将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触,以本合同为准。
      分包合同不能解除乙方任何义务与责任。乙方应在分包场地派驻相应监督管理人员,保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽,均视为乙方的违约或疏忽。除协议条款另有约定,分包工程价款由乙方与分包单位结算。
    第37条 不可抗力
      不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽力减少损失,并在24小时内向甲方代表通报受害情况,按协议条款约定的时间向甲方报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生,乙方应每隔10天向甲方报告一次灾害情况,直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要条件。
      因灾害发生的费用由双方分别承担:
        1.工程本身的损害由甲方承担;
        2.人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;
        3.造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失,由乙方承担;
        4.所需清理修复工作的责任与费用的承担,双方另签补充协议约定。
    第38条 保险(如有时)
      甲方按协议条款约定,办理建筑工程和在施工场地甲方人员及第三方人员生命财产的保险,并支付一应费用。
      乙方办理自己在施工场地人员生命财产和机械设备的保险,并支付一应费用。投保后发生事故,乙方应在15天内向甲方提供损失情况和估价的报告,如损害继续发生,乙方在15天后每10天报告一次,直到损害结束。
    第39条 工程停建或缓建
      由于政策变化、不可抗力以及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建,使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上的经济支出,并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。
      已经订货的材料、设备由订方负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担。但未及时退货造成的损失由责任方承担。
    第40条 合同的生效与终止
      本合同自协议条款约定的生效之日起生效。在竣工结算、甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止,保修期满后,有关保修条款终止。
    第41条 合同份数#p#分页标题#e#
      合同正本两份,具有同等效力,由甲乙双方签字盖章后分别保存。副本份数按协议条款约定,由甲乙双方分送有关部门。
甲方(盖章):_________        乙方(盖章):_________        
代理人(签字):_________       代理人(签字):_________       
电话:_________            电话:_________            
_________年____月____日        _________年____月____日        
签订地点:_________          签订地点:_________     
甲方_________(以下简称总包商),和乙方_________(以下简称分包商),于_________年_________月_________日在_________订立本分包合同。鉴于总包商已同_________国_________大型电气项目管理局(以下简称业主),就在_________国的_________号工程项目的设计,运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价,鉴于总包商已接受分包商的报价,依据分包商_________年_________月_________日,_________号文件及其所附的报价表(注),现双方达成协议如下:
(一)下列文件应是本分包协议的一个组成部分:
    1.电气、机械及技术操作的合同通用条款(1980年第一版)。
    2.合同的特殊条款。
    3._________工程项目的技术规范。
    4.工作范围和技术要求。
    5.土建和安装工程分包合同的报价表。
(二)定义
    1.“总包商”:系指甲方_________。
    2.“分包商”:系指乙方_________和乙方_________将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。
    3.“总包商的工程师”:系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。
    4.“分包”:系指由分包商按本合同第三条“工作范围”规定而要执行的工作。
(三)工作范围
  本工程包括在_________国境内,根据业主的技术规定,建设_________工程项目,如图所示。
    1.提供所有工程的监督人员,熟练和非熟练工人,提供运输、测绘工具及设备,挖掘及钻孔机械,吊车,以用于塔架安装和绝缘箍,地线配件,拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。
    2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、钢筋,并运送到工地。
    3.为所有熟练和非熟练工人及行政人员提供住宿、膳食、供水、卫生设备、交通费用和社会保险。#p#分页标题#e#
    4.运送由总包商提供的材料:总包商在bkb库房中的塔架、导线、绝缘材料、五金构件、接地材料,包括从总包商在bkb的库房到施工现场的运输,并负责卸车和保管。
    5.分包商应按总包商提供的纵断面图和测绘图确定塔架的位置。凡是已由总包商定出的塔架位置,分包商应测量检验,以保证塔架的位置和线位方向符合合同技术规范的要求,并在取得总包商批准后,应对测绘图作相应的更改或修正。
(四)符合技术规范要求
  熟悉业主技术规范的分包商,应按照业主的要求,并承担属于分包工程范围内的与分包商有关的全部责任。
(五)劳动力
  分包商应:
    1.自始至终提供足够数量的工人,以满足总包商工程师在工程进度方面的要求。
    2.在工作时间、节假日方面,应遵守当地法律、规定和风俗习惯。
    3.支付工资并服从当地关于对工人报酬的一切规定。
    4.为其雇员提供住宿及膳食。
    5.向总包商和_________国主管部门提供他们所需的有关其雇员的一切情况。
    6.对与本分包工程有关的各种性质的索赔或风险,自费为其雇员和工人提供保险费及工人补偿。
(六)法定责任
  分包商应对下列事项承担责任:
    1.遵守_________国关于所得税的规定。如果其雇员中有人对雇主给他们的报酬不付个人所得税,分包商也应对此完全负责。
    2.根据_________国的法律,为其雇员支付各种国家安全捐款。
    3.分包商应服从所有适用于本分包工程范围内的_________国的法律、地方法及规定。
(七)与业主谈判
  除总包商的工程师授权外,分包商任何时候均不能与业主接触或谈判。
(八)维修保证期
  分包商将从接收补步验收证书之日起12个月内担保所有工程,不会由于其雇员的工艺低劣或因其提供的材料质量差而发生事故。
(九)意外事故或损失的责任
  在工程移交之前,分包商应保障总包商不承担各种人身伤亡或财产(非工程部分的财产)损失的责任,并保障总包商不承担属于分包商和其雇员所引起的诉讼、控告、索赔要求诉讼费、指控和其他费用的责任。
(十)保险
    1.工程保险:总包商应按合同一般条款的规定,自费对永久和临时性工程、施工机械及设备进行保险,这应包括分包工程在内。
    2.第三方保险:包括分包商在内的第三方保险,将由总包商承担,而分包商不付任何费用。
    3.工人补偿:分包商应自费负责其工人的保险,包括与分包工程有关的各种性质的索赔。#p#分页标题#e#
    4.对以总包商名义的保险单中的索赔补偿的确定,分包商应在3天内备齐各种有效的证单。
  不能由第三方和工程保险偿付的各种损失和费用,分包商应对此承担责任。
  所有扣减款额应记在分包商的帐上。
  对属于分包商自己的,或租借总包商的或租给总包商的全部机动车辆运输设备和工具,如未计入总包商的保险单,分包商应自费保险。
(十一)运输
  分包商应提供该分包工程施工及运送其人员往返工地所需要的全部运输车辆。
(十二)工具及设备
  该分包工程施工和维修所需的全部工具,包括拉力设备、拨具、张紧装置、操作线、传动滑车等、分包商应自费提供。
  分包商应遵守_________国有关各种工具、设备、机械及运输工具方面的所有法律和海关规定,并支付由此产生的全部费用。一俟该分包工程竣工,分包商就应负责把上述全部设备和工具撤出_________国。
(十三)总包商材料的交付
  总包商应负责交付材料,包括塔架、塔架附件、导线、绝缘装置、绝缘体及导线配件、接地棒及接地线等。分包商应在bkb总包商的仓库提取材料,将材料装车,运送到施工现场并卸车,费用自行承担,按双方同意的工程进度计划,对分包商各项工作所需要的材料,至少要在该项工作开始前一周为分包商备好。如果总包商未能按上述要求把材料交付给分包商,总包商应准许分包商一个相应的延长期。
(十四)材料的有效利用
  分包商应注意该分包工程所需要材料,如水泥、钢筋、燃料、润滑剂等,在_________国市场可能会出现供应短缺的情况时,分包商应自费安排从其他国家获得这些材料,从而保证该分包工程不间断地进行。
(十五)分包工程量
  在该分包工程价格表中所列的工程量只是大约数,变化范围在±_________%之内,则单价不作任何变化。
  如果变化值超过±_________%,应按总包合同一般条款中第_________条规定处理。
(十六)分包商的宿舍区
  总包商应取得由业主写给市政府有关部门的介绍信,为分包商选定建立其宿舍区的场地。函件所花费用和有关宿舍区的一切费用均由分包商承担。
(十七)总包商的监督
  总包商将指定一位或几位工程师监督该项分包工程,分包商的人员应对其承担义务。
(十八)许可证和执照
  总包商应帮助分包商获得分包商雇员所需的入境签证、居住证和劳动证、该分包工程所需的施工材料和设备进口许可证,以及生活用房和物资进口许可证,要获取由业主写给_________国有关当局的证明信。办理这些函件所花的费用以及由此产生的一切开支均应由分包商承担。#p#分页标题#e#
(十九)竣工及惩罚
  根据双方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表,只要分包商能及时得到材料,分包商就应按下列规定日期完成各分项工程的施工。
  (各分项工程的竣工日期略)
  如果由于分包商的错误或疏忽,未能按上述日期完成该分包工程,分包商同意每延误一天,就向总包商支付拖延分项工程的分包合同价的_________%,作为罚金或违约罚款金,罚金或违约罚款金最高限额不得超过分包合同总价的_________%。
(二十)分包商的过错
  如果总包商认为分包商未能认真或迅速地进行施工,或没有准确地按合同施工,或忽视总包商工程师所发布的与工程有关的各种合理的书面指示,或违反合同规定,总包商可以向分包商发出书面通知,要求其改正失职、疏忽及违约行为。如果分包商在合理期限内,未能执行通知的要求,在此情况下,总包商将有权雇用其他人并立即对被忽略部分的工程进行施工。另一种方法是在不损害总包商其他正常权利的情况下,将工程的一部分或全部从分包商手中要回,给其他人完成。在此种情况下,总包商可随时自由使用分包商的一切设备(已在工地与工程有况下,将工程的一部分或全部从分包商手中要回,给其他人完成。在此种情况下,总包商可随时自由使用分包商的一切设备(已在工地与工程有关的),并对设备正常磨损不承担任何责任,亦不考虑分包商对这些设备所拥有的任何权利。此外,对按分包合同规定应属分包商的那部分余款,或所述那部分工程的施工款,总包商有权保留并要求不付,或根据已完工程的具体情况而定。
  按前所述,完成这项工程或实施其中的一部分,费用如超过应属分包商的余款,那么分包商应承担这部分超过的款项。
(二十一)进度报告
  分包商应按总包商同意的格式,呈送每周和每月的进度报表。
(二十二)厂商证明书和试验报告
  分包商应呈送用于该分包工程的水泥、钢筋、砂、砾石以及任何其他材料的厂商证明及试验报告,并取得总包商对此批准。混凝土试块的报告单应同地基工程付款申请单一起呈送。所有试验及试验报告书应符合有关标准规范的要求。
(二十三)支付条款
  总包商应按如下规定向分包商付款
    1.预付款,其金额为分包合同价总额的_________%,自分包商提交由_________银行开具的等值银行预付款保函之日起15天内,付给分包商;保函有效期为_________个月。
    2.每月完成的并经业主验收的工程占分包合同价的_________%。
    3.分段工程占分包合同价的_________%;凭暂时验收证书。#p#分页标题#e#
    4.分段工程占分包价的_________%;凭最终验收证书。
  按总包合同规定,只有工程经业主在四周内验收后,上述1、2及4条规定的付款,自收到分包商发票之日起五周内,才能付给分包商。
  应付给分包商的款额按下列百分比支付:_________国的当地货币:_________%;美元:_________%;
  用当地货币支付的部分在_________国付款,用美元支付的部分,通过电汇付给分包商在_________银行_________帐号,汇费应由总包商负担。
  预付款将用美元支付,预付款中超过_________%的美元数额应从前三次的进度付款中按比例扣除。
(二十四)验收工程
  所有工程都应符合业主的要求,如相应的规范和在现场协商中作出的决定,总的原则应该是总包商工程师对工程质量所作的决定是最终的,但一旦发生争议,则业主代表的决定应为主导意见。
(二十五)税捐
  分包商应对所有与该分包工程有关的税捐的付款承担责任,包括但不限于所得税税款。
(二十六)履约保函
  在分包合同签订后15天内,分包商应根据所附的保函格式,提交一份_________银行开具的无条件履约保函,额度相当于分包合同价的_________%,有效期为_________个月,自本分包合同签订之日起。
(二十七)第_________号法律(_________国对承包工程的特定法律)
  总包商受_________国_________号法律保护,并享有第_________条,_________条款所规定的免税权,这些免税权也适用于分包商。
(二十八)争议的解决
  _________。
(二十九)文件和图纸
  在收到最终付款之时,或在此之前,分包商应向总包商退还所有总包商向其提供的文件、图纸和技术规范。此处所述的任何文件分包商都不能用于除本协议目的以外的其他任何目的;同时分包商亦不能泄露或使用由总包商或业主所提供的文件中的任何资料。涉及本协议目的的除外。
(三十)素混凝土
  技术规范第9节中所要求的素混凝土(混合比1∶3∶6),应视为已计算在分包合同的单价中,对这种混凝土规定的条款,分包商不得提出任何赔偿要求。
(三十一)总包商材料的延迟交付
  如总包商未按本协议规定及时把材料交付给分包商,因总包商延迟交付材料而造成分包商现场工人和设备窝工,同时也不能将其人员和设备投入其他工程的施工,此时总包商应按价格表所规定的日工资(计日工资)标准,付给分包商窝工时间费用。延迟交付材料少于三天时,按本条规定,分包商不能提出赔偿要求。#p#分页标题#e#
(三十二)分包商应负责清扫公用道路,并铺筑供其车辆及设备出入公用道路的临时通道。分包商应谨慎小心,以免引起财产或农作物不必要的损失。
(三十三)如果在本协议签字之日起_________天内业主表示同意本协议,本协议即生效。如果在上述日期内业主没有表示同意,本协议便无效,任何一方都不得向对方要求字之日起_________天内业主表示同意本协议,本协议即生效。如果在上述日期内业主没有表示同意,本协议便无效,任何一方都不得向对方要求赔偿。
总包商(盖章):_________       分包商(盖章):_________       
代表(签字):_________        代表(签字):_________        
_________年____月____日        _________年____月____日
签订地点:_________          签订地点:_________
见证人(签字):_________
_________年____月____日     
签订地点:_________         

发包方:_________(以下称甲方)

承包方:_________(以下称乙方)
甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同,共同信守。
1.工程名称:_________
2.工程地点:_________
3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程):共计_________平方米。
4.承包内容:_________
5.建筑安装工程造价:共计人民币_________元。
6.工程价款和费用的结算依据和付款办法:_________
7.工程开工日期:_________年_________月_________日
8.工程竣工日期:_________年_________月_________日
9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
10.甲方主要义务: _________
11.乙方主要义务:_________
12.违约责任:
    (1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按应付款额_________‰计算违约金。
    (2)乙方未按合同规定的时间竣工,每逾期一天,按未竣工程造价_________‰计算违约金。
    (3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的,乙方可以请求顺延工程日期,还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
    (4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。#p#分页标题#e#
    (5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定,造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。
13.本合同附件:共_________份。
14.合同有效期:本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。
15.本合同正本两份,双方各执一份。副本15份,承包方7份,发包方7份,由发包方送建设银行一份。
发包方(盖章):_________       承包方(盖章):_________       
法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________     
_________年____月____日        _________年____月____日        
签订地点:_________          签订地点:_________        
分享:
相关文章
推荐文章